《通用大型工程合同范文(合同协议范本)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通用大型工程合同范文(合同协议范本)（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同范本-tfd通用大型工程合同范文合同编号: 通用大型工程合同范文 合同编号： 项目名称： 建设地点： 建设单位：_（以下简称甲方） 施工单位：_（以下简称乙方） 签约时间：_年_月_日 签约地点： 根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称：_私家花园工程。 （二）建设地点： （三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 该项目工程总工期XXX。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。 （一）如遇下列原因工期顺延： 1、未及时签
2、审施工图纸和施工组织计划； 2、设计变更； 3、甲方未能按期提交施工场地； 4、连续4小时遇雨和停水、停电； 5、未按合同规定时间拨付工程款项； 6、遇不可抗拒因素。 （二）竣工验收： 1、甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算； 2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。 第三条工程合同总价及支付方式 （一）结算依据： 1、依照_年颁布的全国统一建筑工程基础定额市基价表中土X、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定
3、价； 2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价； 3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书； 4、竣工图。 （二）合同金额： 1、本合同暂定造价6万元； 2、工程竣工验收后按实结算。 （三）合同金额的支付时间： 1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。 2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%； 3 、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整（更改） 本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资
4、料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则 第三条进行增减。 第五条质保期 （一）质保期：从递交竣工报告后的第_日起算。保修期按建设部_年第80号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物（1000元以上）保活期为_年，工程的其它部分保修期为_年。 （二）成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。 第六条双方的责任 （一）甲方责任： 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电； 2、合同签定后_日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方； 3、负责协助办理施工的各项进场手续； 4、负责协调现场各施工单位间的关系； 5、若施工变更应以书面形式通知乙方； 6、按合同规定时
5、间按时付款。 （二）乙方责任： 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工； 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理； 3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作； 4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工； 5、负责施工中的成品保护。 第七条甲、乙双方现场代表及责任 （一）甲方施工负责人： 现场代表： （二）乙方施工负责人： 土X： 绿化： 现场代表： （三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。 第八条材料的认定及采购 （一）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。 （二）设计材料变更须经设计单位
6、和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 （一）甲方违约责任： 1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失； 2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失； 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超_日，按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。 （二）乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延_日，按合同总额的5向甲方支付违约金。 第十条争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方（盖章）：_乙方（盖章）： 法人代表：_法人代表： 委托代理人：_委托代理人： _年_月_日 4 / 4
