《施工总承包合同通用版【合同】》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工总承包合同通用版【合同】(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、最新修订合同模板(可编辑)施工总承包合同通用版发包方(以下简称甲方):代表人:承包方(以下简称乙方):责任人:风险提示:发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照民法典等相关法律、法规,本着友好、诚信的原则,甲方将_工程交由乙方承包,就相关事宜协商
2、一致,达成如下协议:一、工程项目1、工程名称:2、工程内容:3、工程总量:4、承包期限:风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 计划开工日期:_年_月_日,计划完工日期:_年_月_日,总共_天。5、工程价款:6、支付方式
3、:风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。7、工程质量:二、双方职责1、甲方职责(1)负责施工前的准备工作,保证工程交接时符合施工条件。(2)及时交付图纸,设计变更时要及时与乙方协商。(3)对工程进行安全监督、检查。(4)工程竣工时,及时组织人员进行验收。(5)按时支付工程款,不得无故拖延。2、乙方职责(1)熟悉图纸与合同的所以内容。
4、(2)积极配合甲方在设计变更时的工作。(3)安全生产,文明施工,酒后不得作业,不得穿拖鞋进场。(4)工程完工时及时通知甲方验收。(5)未经甲方同意,乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。三、安全条款1、甲方负责监督乙方的生产作业,制定安全生产规范供乙方执行。2、乙方确保施工环境的安全,一旦施工环境不符合施工条件,必须马上停工。3、乙方必须严格执行国家、行业的安全规范,安全会议要经常开,安全知识要时时普及。4、乙方必须规范每个工人的行为,不戴安全帽不得进场。四、工程验收1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前_天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验
5、收报告等。2、由于_工地是几个工程队同时在进行施工,所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议,乙方可委托有政府认可的测检资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。五、违约责任1、合同履行过程中,任何一方违反本合同,违约方均须向守约方赔偿因此受到的所有损失2、如乙方严重违约,致使合同无法履行,则此合同自行解除,甲方有权交予其他单位施工。六、不可
6、抗力1、因不可抗力而使本合同无法开始履行或在履行过程中需要终止的,各方当事人均无须承担违约责任。本协议另有规定的除外。2、本条款所称不可抗力,系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定发生变化和调整,而使项目无法继续进行下去。七、合同的解除任何一方出现违约情形,守约方有权解除合同。合同的解除以收到对方的解除通知为准。八、保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。九、争议的解决1、本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。2、如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。十、附则1、本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。2、本协议一式_份,双方当事人各执_份,具有相同法律效力。甲方:地址:代表人:联系方式:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日乙方:地址:责任人:联系方式:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日注意:该文本部份资料来自于网络,资源仅供参考,如有侵犯了您的权益请立即与我们联系!我们将及时撤除!5