《202X（最新精选）钢结构施工合同（通用）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《202X（最新精选）钢结构施工合同（通用）（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、但愿人长久，千里共婵娟！钢结构施工合同篇一：钢结构工程施工合同书施工合同书工程名称：年月日合同书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条工程名称工程名称：工程地点：第二条工程承包范围第三条合同工期加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年月日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年月日，总日历天数_日历天。第四条质量标准工程施工及质量验收执行标准：钢结构工程施工质量验收规范GB5020
2、5-20xx工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。第五条合同价款与支付一、合同价款：二、工程量增加：1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；2、追加的合同价款与工程款同期支付。三、付款方式1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的95%4、留5%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。第六条发包人工作（1）发包人办理三通一平，使施工场地
3、完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费；（2）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（3）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；（4）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。第七条承包人工作（1）根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准；（2）向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；（3）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；（4）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书
4、面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。第八条工期顺延因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。1、发包人未能协调准备好开工条件；2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；3、设计变更和工程量增加；4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；5、不可抗力因素。第九条安全责任1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
5、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第十条工程竣工1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。第十一条违约责任1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发
6、生的全部费用；2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；3、发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同（GF19990201）通用条款协商解决；5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。第十二条合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_发包人办公室_本合同双方约定签字、盖章后生效。本合同一式四份，签字盖章有效。发包人：（签字、盖章）：承包人：（签字、盖章）委托代理人：委
7、托代理人：电话：电话：0533-8163600传真：传真：0533-8086638邮箱：邮箱：Q篇二：钢结构合同钢结构工程合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、规章，甲乙双方在平等互利、相互信任的基础上，就钢结构工程的钢结构及采光顶玻璃幕墙工程分包事宜签订此合同，以资双方遵照执行。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建筑面积：平方米二、承包内容2.1承包范围：2.1.1轴钢结构施工图所包括的全部钢结构及采光顶玻璃幕墙。2.1.2除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效
8、运行所必须的全部工作。2.2合同总价：2.2.1元（合同总价暂定，投标表中单价固定已最终确定的图纸为准）。三、加工制作技术要求乙方必须按甲方提供的图纸及国家GB50205-20xx规范及国家相关技术规范、行业标准、条例和强制条文等执行。四、项目联系人1.甲方委派为项目负责人。2.乙方委派为项目负责人。五、工程价款结算及付款方式:1工程预付款：工程预付款：甲方应在合同签定后三日内支付工程款的40%做为预付款，用于钢材、预应力专业材料、采光玻璃等的采购。2.工程进度款的支付：当乙方开始钢结构进入施工现场安装时，甲方应支付工程款的10%做为工程进度款，钢结构安装完毕验收合格幕墙龙骨安装完毕付工程总款
9、的30%。乙方全部安装完毕，当钢结构单项验收完成后，甲方应支付至工程总额的97%,并在乙方提出申请后三日内审核完毕及付款，余款做为质保金应在乙方安装完成一年后7日内付清。六、工期要求6.1本工程开工日期：6.2如乙方不得不拖延加工或暂停加工，必须在此之前向甲方提交一份阐述原因的报告，经甲方同意后方可获得延期，七、技术要求7.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。八、违约处理1、甲、乙双方都必须严格遵守本合同各项规定，由于一方的违约，造成本合同无法履行或不能完成履约时，由过失的一方承担违约责任并承
10、担因此而引致的一切费用，如属于双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。2、甲方应按合同要求支付乙方工程款、提供图纸，否则乙方有权顺延工期。若由于乙方原因造成工程严重脱期，而乙方又无积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的，甲方有权责令乙方停止施工直到终止合同，且乙方应承担实际损失及相关责任。九、合同争议甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请签约所在地合同管理机构会同有关部门调解，协商或调解不成的，向北京市通州区人民法院提起诉讼。十、其他条款10.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款后失效。10.2本合同正本两份具有同等法律效力，由甲乙双方分别保存，副本两份。甲
11、方（签章）：乙方（签章）甲方代表：乙方代表：签订日期：20xx年9月日篇三：钢结构-合同范本合同编号:钢结构及屋面工程施工合同发包人：承包人：工程名称：目录第一部分协议书第一条工程概况.1第二条承包方式及承包范围.1第三条工程质量标准、验收标准及质量保修期.1第四条合同工期.1第五条合同价.2第六条调价内容及调价方法.2第七条付款时间、条件与付款方式.3第八条现场移交标准.3第九条施工配合和总包服务内容.3第十条材料厂家、.3第十一条双方现场代表.4第十二条其他约定.4第十三条生效.4第十四条合同附件.5第二部分专用条款第三部分通用条款钢结构及屋面工程施工合同第一部分发包人：（以下简称“甲方”
12、）承包人：（以下简称“乙方”）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。第一条工程概况一、工程名称：钢结构及屋面工程二、工程地点：三、工程内容：四、其他约定见专用条款第一条。第二条承包方式及承包范围一、承包方式：承包人以总价包干的方式承包本工程。二、承包范围：三、其他约定见专用条款第二条。第三条工程质量标准、验收标准及质量保修期一、二、其他约定见专用条款第三条及通用条款第9、12、13条。第四条合同工期一、单项工程总工期如下：二、若场地分期分批移交，则分期分批下发开工令，因发包人
13、原因导致工期延误则工期顺延。三、四、其他约定见专用条款第四条及通用条款第14条。第五条合同价一、合同总价：本工程合同总价为人民币：（￥元），合同包干总价组成详见附件1。二、各单项工程包干总价如下：1、2、3、4、?三、其他约定见专用条款第五条及通用条款第16条。第六条调价内容及调价方法一、钢材基准期价格及施工期价格以发布的（以下称“信息价格”）为准。以“我的钢铁网（）”发布的（城市）市场建筑钢材价格行情（以下称“钢铁网价格”）为准。二、调价内容：。三、。四、如因发包人原因而导致工期延长，人工窝工费按元/工日计算,现场2管理费按人工窝工费的%计取。具体计取办法详见专用条款第六条。五、其他详见专用条款第六条。第七条付款时间、条件与付款方式一、预付款比例为各单项工程合同包干价的15%。二、第一次进度款比例为该单项工程合同包干价的25%。
