《（精选）最新（合同模板）之建设工程勘察合同（一）【必备】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（精选）最新（合同模板）之建设工程勘察合同（一）【必备】（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、本资料来源于网络 如有重复请联系本尊删除最新（合同模板）之建设工程勘察合同（一）（树模文本）（岩土工程勘测、水文地质勘测（含凿井）工程丈量、工程物探）工程名称：工程地点：合同编号：（由勘测人编填）勘测证书等级：发包人：勘察人：签订日期：中华国民共和国建设部监制国度工商行政管理局年月发包人：勘测人：发包人托付勘测人负担：使命。依据中华国民共和国合同法及国度无关法例划定，连系本工程的详细情形，为明确义务，合作合营，确保工程勘测品质，经发包人、勘测人商议同等，签定本合同，配合遵照。第一条工程表面1.1工程称号：1.2工程设置装备摆设地址：1.3工程范围、特性：1.4工程勘测使命托付文号、日期：1.5
2、工程勘测使命（内容）与手艺请求：1.6承接体式格局1.7预计勘测工作量：第二条发包人应实时向勘测人供应以下文件材料，并对其准确性、可靠性担任。2.1供应本工程同意文件（复印件），以及用地（附红线局限）、施工、勘测许可等批件（复印件）。2.2供应工程勘测使命委托书、手艺要乞降事情局限的地形图、修筑总立体布置图。2.3供应勘测事情局限已有的手艺资料及工程所需的坐标与标高材料。2.4供应勘测事情局限公开已有埋藏物的材料（如电力、电讯电缆、种种管道、人防办法、洞室等）及详细地位分布图。2.5发包人不克不及供应上述材料，由勘测人采集的，发包人需向勘测人领取响应用度。第三条勘测人向发包人提交勘测结果材料并
3、对其品质担任。勘测人担任向发包人提交勘测结果材料四份，发包人请求增添的份数另行免费。第四条动工及提交勘测结果材料的时候和免费规范及付费体式格局4.1动工及提交勘测结果材料的时候4.1.1本工程的勘测事情定于年月日动工，年月日提交勘测结果材料，因为发包人或勘测人的缘故原由未能按期动工或提交结果材料时，按本合同第六条划定办理。4.1.2勘测事情无效刻日以发包人下达的动工通知书或条约划定的时候为准，如遇非凡情形（设想变换、工作量变迁、弗成抗力影响以及非勘测人缘故原由造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2免费规范及付费体式格局4.2.1本工程勘测按国度划定的现行免费规范计取用度；或以“估算包干”、“中
4、标价加签证”、“实践实现工作量结算”等体式格局计取免费。国度划定的免费规范中没有划定的免费项目，由发包人、勘测人另行议定。4.2.2本工程勘测费估算为元（大写），条约见效后3天内，发包人应向勘测人领取估算勘测费的20作为定金，计元（本合同执行后，定金抵作勘测费）；勘测范围大、工期长的大型勘测工程，发包人还应按实践实现工程进度时，向勘测人领取估算勘测费的的工程进度款，计元；勘测事情外业完结后天内，发包人向勘测人领取估算勘测费的，计元；提交勘测结果材料后10天内，发包人应一次付清全数工程用度。第五条发包人、勘测人义务5.1发包人义务5.1.1发包人托付使命时，必需以书面方式向勘测人明确勘测使命及手
5、艺请求，并按第二条划定供应文件材料。5.1.2在勘测事情范围内，没有材料、图纸的地域（段），发包人应担任查清公开埋藏物，若因未供应上述材料、图纸，或供应的材料图纸不可靠、公开埋藏物不清，以致勘测人在勘测事情过程当中产生人身危害或造成经济损失机，由发包人负担民事义务。5.1.3发包人应实时为勘测人供应并解决勘测现场的事情前提和涌现的题目（如：落实地皮征用、青苗树木补偿、撤除地上公开障碍物、处置施工扰民及影响施工失常举行的无关题目、平坦施工现场、修睦通畅路途、接通电源水源、挖好排水水渠以及水上功课用船等），并负担其用度。5.1.4若勘测现场需求看管，特别是在有毒、无害等风险现场功课时，发包人应派人
6、担任平安守护事情，按国度无关划定，对处置风险功课的现场职员举行保健防护，并负担用度。5.1.5工程勘测前，若发包人担任供应资料的，应根据勘测人提出的工程用料规划，定时供应种种资料及其产物及格证实，关负担用度和运到现场，派人与勘测人的职员一路验收。5.1.6勘测过程当中的任何变换，经办理正式变换手续后，发包人应按实践产生的工作量领取勘测费。5.1.7为勘测人的事情职员供应需要的出产、生存前提，并负担用度；如不克不及供应时，应一次性付给勘测人且自办法费元。5.1.8因为发包人缘故原由造成勘测人停、窝工，除工期顺延外，发包人应领取停、窝工费（计较要领见6.1）；发包人若请求在条约划定时间内提早落成（
7、或提交勘测结果材料）时，发包人应按每提早一天向勘测人领取元计较加班费。5.1.9发包人应维护勘测人的投标书、勘测计划、报告书、文件、材料图纸、数据、非凡工艺（要领）、专利手艺和合理化倡议，未经勘测人批准，发包人不得复制、不得泄漏、不得私自修正、传递或向第三人让渡或用于本合同外的项目；如产生上述情形，发包人应负法令义务，勘测人有权索赔。5.1.10本合同无关条目划定和增补和谈中发包人应负的别的义务。5.2勘测人义务5.2.1勘测人应按国度手艺标准、规范、规程和发包人的使命委托书及手艺请求举行工程勘测，按本合同划定的时候提交品质及格的勘测结果材料，并对其担任。5.2.2因为勘测人供应的勘测结果材料
8、品质不合格，勘测人应担任无偿赋予增补美满使其达到品质及格；若勘测人有力增补美满，需另托付其余单元时，勘测人应负担全数勘测用度；或因勘测品质造成庞大经济丧失或工程变乱时，勘测人除应负法令义务和免收间接受丧失部份的勘测费外，并依据丧失水平向发包人领取赔偿金，赔偿金由发包人、勘测人商定为实践丧失的。5.2.3在工程勘测前，提出勘测大纲或勘测构造设想，派人与发包人的职员一路验收发包人供应的资料。5.2.4勘测过程当中，依据工程的岩土工程前提（或事情现场地形地貌、地质和水文地质前提）及手艺标准请求，向发包人提出增减工作量或修正勘测事情的看法，并办理正式变换手续。5.2.5在现场事情的勘测人的职员，应遵照
9、发包人的平安守护及其它无关的规章轨制，负担其无关材料失密责任。5.2.6本合同无关条目划定和增补和谈中勘测人应负的别的义务。第六条守约义务6.1因为发包人未给勘测人供应需要的事情生存前提而造成停、窝工或往返收支园地，发包人除应付给勘测人停、窝工费（金额按估算的均匀工日产值计较），工期按实践工日顺延外，还应付给勘测人往返进出场费和调遣费。6.2因为勘测人缘故原由造成勘测结果材料品质不合格，不克不及餍足手艺请求时，其返工勘测用度由勘测人负担。6.3条约执行时期，因为工程停建而终止条约或发包人请求解除合同时，勘测人未举行勘测事情的，不退还发包人已付定金；已举行勘测事情的，实现的工作量在50之内时，发
10、包人应向勘测人领取估算额50的勘测费计元；实现的工作量跨越50时，则应向勘测人领取估算额100的勘测费。6.4发包人未按条约划定时候（日期）拨付勘测跨越一日，应偿付领取勘测费的千分之一过期违约金。6.5因为勘测缘故原由未按条约划定时候（日期）提交勘测结果材料跨越一日，应减收勘测费千分之一。6.6本合同签定后，发包人执行合同时，无权请求返还定金勘测执行合同时，双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜，经发包人勘测商议同等签定增补和谈增补和谈与本合同拥有一致效能。第八条别的商定事项：第九条本合同产生争议，发包人勘测实时商议解决，也可由本地设置装备摆设行政主管部分调处商议调处不成时，发包人勘测批准由仲裁委员会仲裁。发包人勘测人未在本合同商定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁和谈的，可向国民法院告状。第十条本合同自发包人勘测具名盖印见效划定到省级设置装备摆设行政主管部分划定检察部分立案；发包人勘测觉得必要时，到项目所在地工商行政治理部分请求鉴证。发包人勘测执行条约划定责任后，本合同终止。本合同一式份，发包人勘测人份。发包人称号勘测称号盖印盖印）法定代表人具名）法定代表人具名托付代理人具名托付代理人具名）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号设置装备摆设行政主管部分立案看法盖印盖印）备案号：经办人立案日期：年月日鉴证日期：年月日6
