《工程施工合同（发包方）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同（发包方）（51页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工合同工程名称：【 】工程地点: 【 】合同编号：【 】资质等级：【 】 发 包 人： 承 包 人：【 】 签订日期：【 】签订地点：【 】 第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：【 】依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：第1条 陈述和保证 1、甲方的陈述和保证(1)甲方是依据中华人民共和国公司法设立的有限责任公司，具备签订本合同所必须的资质。(2)甲方缔结和履行本合同已经通过公司内部审批程序及取得相关授权。(3)甲方保证按合同约定全面履行合
2、同约定义务及法定附随义务。(4)至签署本合同之日，甲方不存在财务状况不良的可能，亦不存在任何可能对甲方造成负面影响的诉讼或仲裁程序。 2、乙方的陈述和保证(1)乙方是依据中华人民共和国公司法设立的有限责任公司。(2)乙方缔结和履行本合同已经通过公司内部审批程序及取得相关授权。(3)至签署本合同之日，乙方不存在财务状况不良的可能，亦不存在任何可能对乙方造成负面影响的诉讼或仲裁程序。(4)乙方保证按合同约定全面履行合同约定义务及法定附随义务。(5)乙方具备履行本合同所必须的专业承包资质，并保证向甲方提供的所有资质证书及资料真实、有效。第2条 工程概况工程名称：【 】工程地点：【 】工程规模：【 】
3、第3条 工程承包范围承包人应完成以下第【 】项工程内容：1、土石方工程：土石方 基坑支护：【 】；2、地基与基础工程：【 】；3、主体工程：【 】；4、电气工程：【 】；5、给排水工程：【 】；6、采暖供热工程：【 】；7、通风空调工程：【 】；8、楼地面工程：【 】；9、内墙抹灰工程：【 】；10、外墙工程：【 】；11、防水工程：【 】；12、门窗工程：【 】；13、消防工程：【 】；14、室外管网工程：【 】；15、室外环境工程：【 】；16、玻璃幕墙工程：【 】；17、网架工程：【 】；18、装饰装修工程：【 】；19、设备安装工程：【 】；20、建筑智能化系统设备安装工程：【 】；2
4、1、市政工程：道路工程 桥涵工程 隧道工程 给水工程 排水工程 燃气与集中供热工程 路灯工程 【 】；22、园林绿化工程：【 】；23、修缮工程：【 】；24、其他：【 】；以上未选择项中第【 】项工程内容由发包人另行发包。第4条 合同工期开工日期：【 】竣工日期：【 】合同工期总日历天数【 】天。第5条 质量标准工程质量标准：【 】第6条 合同价款 币种：【 】 含税合同总价（大写）：【 】元 （小写）￥：【 】元含税综合单价或费率：详见承包人的投标报价书（招标工程） 详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）第7条 组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书及各种合同附件；2、
5、中标通知书（适用招投标工程）；3、投标文件（适用招投标工程）；4、经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款； 7、标准、规范及有关技术文件；8、图纸；9、已标价工程量清单；10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；11、发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；12、工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。第8条 词语含义本合同书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予他们的定义相同。第9条 承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷
6、保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。第10条 发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。第11条 通知送达与合同生效11.1 甲 方：通知地址：传 真：联系人： 电 话：电子邮箱： 乙 方： 通讯地址： 传 真：联系人：电 话：电子邮箱：11.2 双方均保证本合同所载明的通讯地址（包括住所地）、联系方式（包括联系人、联系电话、短信、传真、Email、微信号等）真实有效，可以作为对方通知、送达相关文书及人民法院和/或仲裁机构送达诉讼、执行等法律文书的确认地址和方式，按合同载明地址邮寄发送的，自邮寄后第3日视为送达之
7、日；按合同载明联系方式发出短信/传真/微信/电子邮件的，发出之日视为送达之日。因载明的通讯地址、联系方式有误或变更后未及时告知，导致相关材料未能实际被接收的，邮寄材料退回之日或自交寄后第3日视为送达之日；发出的短信/传真/微信/电子邮件，发出之日视为送达之日。第12条 合同生效本合同订立时间：【 】年【 】月【 】日订立地点： 【 】发包人和承包人约定双方签字并盖章后合同生效。发 包 人名称（章）：住所地：法定代表人：委托代理人(联系人)：联系电话：传真：Email：微信号：签署时间：承 包 人名称（章）：住所地：法定代表人：委托代理人（联系人）：联系电话：传真：Email:微信号：签署时间：
8、第二部分 通用条款一、词语定义1词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。1.3 发包人：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人，或其他指定负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其任何受让人（除经承包人同意外）。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。1.5工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.6分包人：指承接本工程部分工程施工，具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格
