《工程施工合同简单范文》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程施工合同简单范文(17页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工合同简单范文 工程施工前也是需要先签订合同的,也是为了保证施工的正常进行。下面是由为大家的“工程施工合同简单模板”,仅供参考,欢迎大家阅读。 发包方(以下简称甲方):_ 承包方(以下简称乙方):_ 根据中华人民 _经济合同法,中华人民 _建筑法,建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及_省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。 (一)工程名称:_ (二)工程地点:_ 安全维护及整改 _天 工程造价为:_元整 5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的
2、合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容) 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合_省标准规程。 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7.1本工程计算编制原则:按_省住房和城乡 _文件_号建设工程工程量清单计价规范(gb50500-xx),_省建设工程造价管理办法(省人民 _第_号),_省建设工程计价办法,_省修缮定额、_省建筑装饰装修工程量消耗标准、_省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定:人工工资按
3、_省住房和城乡 _文件_号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期_建设造价预算价,信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨_mm或_mm以上(以_市气象局报告为准),一次停水、停电_小时以上。 8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。 8.3因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。 8.4因甲方原因造成的工程延误,
4、合同工期顺延,费用由甲方承担。 9.1工程完工后,甲方在_内向乙方支付工程预算价的_%. 9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的_%,工程保修金留结算总价的_%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题_天内全额返还,保修金不计利息。 10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。 10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。 认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。 本合同在履行过程中发生的
5、争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地 _解决,但诉讼期间不得中断施工。 乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_份,甲乙双方各执_份。双方签字盖章后生效。 甲方(公章)_乙方(公章)_ 法定代表人(签字)_法定代表人(签字)_ 日期:_年_月_日日期:_年_月_日 发包方(甲方):_ 承包方(乙方):_ 按照中华人民 _合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程
6、名称:_ 1.2工程地点:_ 1.3承包范围:外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。 1.4工期:本工程自_年_月_日开工,于_年_月_日前竣工。 1.5工程质量:达到国家规定的装饰验收标准(JGJ7391)。 1.6结算方式:按双方约定单价为结算依据。 注:(双方约定单价明细为本合同附件) 1.7合同价款:_ (人民币大写):_ 注:(按双方约定单价和实际工程量为结算依据) 第2条甲方工作 以上只作为首付款依据,施工图由乙方自行设计,经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 第3条乙方工作 3.1、参加甲方组
7、织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作. 3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第4条关于工期的约定 4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣
8、工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响,导致停工_小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 4.5、此工程于_月_日_日供热,若供热前乙方需保证封闭结束,如不能封闭需考虑临时封闭措施。 第5条关于工程质量验收的约定 5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5
9、.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。 5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延; 若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。 5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知_日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方承认竣工日期,并承担乙方的看管费用
10、和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。 第6条关于工程价款及结算的约定 6.1、双方商定本合同价款采用固定综合单价。 6.2、付款方式:第一次付款签定合同之日后,甲方首付款_%。 第二次付款工程完成_%以上,付款_%。 第三次付款工程完成_%,付款_%。 第四次付款按双方商定结算价格结清,付款_%。 第五次付款尾款_%质保金一年。 第7条关于材料供应的约定 凡由乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第8条有关安全生产和防火的约定 8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民 _消防条例和有关防火设计规范。 8.
11、2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民 _消防条例和其它相关的法规、规范。 8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,经乙方书面通知甲方修改方案,因甲方不进行修改方案,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。 8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。 第9条奖励和违约责任 9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同总额_%的日
12、违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的_%日滞纳金 9.2、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 9.3、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 9.4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第10条争议或纠纷处理 本合同在履行期间,双方发生争议时,协商解决或向 _起诉。 第11条未尽事宜,双方另行签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 第12条其它 第13条附则 12.1、本合同正本肆份,双方各执贰份。 12.2、本合同履行完成后自动终止 甲方:_