《显示屏安装工程合同范本_合同范本 编订》由会员分享，可在线阅读，更多相关《显示屏安装工程合同范本_合同范本 编订（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、不问收获问耕耘显示屏安装工程合同范本_合同范本汇报人：xxx.显示屏安装工程合同范本发布时间：2021-03-10甲方：乙方：创研信息科技有限公司经甲乙双方协商，就甲方委托乙方制作安装LED电子显示屏有关事宜，双方在平等的原则下签订本合同。一、双方约定的有关事项：1、LED电子显示屏的规格型号该电子显示屏的外观尺寸为长 2.54 米高 1.808 米采用的发光二极管为山大泰克国联品牌，并且每平方米为控制显示屏的软件由乙方负责向甲方提供，并培训甲方工作人员。2、安装地点：烟草公司一楼大厅3、LED电子显示屏的单价为每平方米2600元，合计4.59平方计11934元；控制卡1600元；设计、安装、
2、调试、培训、辅助材料、维护、人工等费用为600元；外框80元/米，合计8.696米，计695元。四项合计LED显示屏的总造价是：14829元.4、LED电子显示屏安装工期：乙方必须于年月日前安装完毕，并交付甲方正常使用。5、付款方式：乙方安装完毕，经甲方验收合格后，付总造价的95%，即：14087元，剩余5%三个月后若显示屏正常工作，则甲方将剩余部分即742元，一次付清予乙方。6、施工安全：在电子显示屏安装施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担，甲方概不负责。7、质量要求：乙方保证提供的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责免费维修或更换。8、质保一年，
3、终生维护。二、违约责任：1、 乙方必须按照本合同书所规定的工期，准时把显示屏交付甲方使用，否则，每拖延一天，乙方必须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方。 2、 甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方必须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。 3、 若遇到不可抗力（如地震、台风等）的因素或非乙方原因而引起的工期延误或显示屏损坏，属于免责条件。4、本合同书未尽事宜，经双方友好协商后可签定补充合同书，与本合同书等同有效。5、本合同书在履行中若发生争议，由双方协商解决，若解决不了，可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民
4、法院起诉。 6、本合同书一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签章之日起生效，具有法律效力。甲方单位盖章乙方单位盖章年 月 日显示屏安装工程合同范本 相关内容:2021维修工程合同范本【篇一】甲方（发包人）乙方（承包人）签订日期：甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。零星工程保修承诺书为保证工程在合理使用年限内正常使用， 建筑公司向工程业主有限公司 ，在工程质量保修期内作以下承诺：一 工程质量保修范围和内容质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程，主体结构工程，屋.2021年工程保修
5、承诺书范文为保证综合服务楼在合理使用年限内正常使用， 南通竑成建安公司向工程业主海门市悦来殡仪馆 ，在工程质量保修期内作以下承诺：一?工程质量保修范围和内容质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程，外墙面的防.建设工程招标合同范本合同主要协议条款合同条件采用建设工程施工合同示范文件（gf19990201）的合同条件。合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。维修工程合同甲方（发包人）乙方（承包人）签订日期：甲方： 乙方：根据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上
6、，经双方协商一致，签订本合同。2021年项目建设承诺书范文项目负责人承诺书范文篇一：现场项目经理安全承诺书本人作为公司法定代表人委托的该项目项目经理，为保障员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，现郑重向建设单位承诺，在工作中严格履行以下职责和义务：一、切实.深圳建设工程技术咨询合同样本合同编号：_签订合同双方：建设单位：_（以下简称甲方）咨询单位：_（以下简称乙方）为使_建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，.黄河水利工程维修养护合同范文(试行)黄河水利工程维修养护合同(试行)维修养护工程名称：合同编号：_发包人：_承包人：_依据中华人民共和国合同法，_（以下简称发包人）与_（以下简称承包人）就_工程维修养护工作的有关.
