电力施工合同范本

《电力施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力施工合同范本（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、电力施工合同范本 电力建设工程施工 合 同 合同编号 : 工程名称： 委托方： 受托方： 签订时间 : 签订地点 : 电力施工合同范本 电力工程施工合同 建设发包方（下称甲方）： 承包施工方（下称乙方）： 依照中华人民共和国合同法和其它相关法律、法规有关规定， 遵循平等、自愿、公平、诚实原则，甲方将新疆油田呼图壁储气库工 程锦华 220kV变电站 110kV 出线间隔扩建，电气安装调试工程发包给 乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致，达成以下 协议条款： 一、工程概况和承包范围 1、工程名称：新疆油田呼图壁储气库工程锦华220kV变电站 110kV 出线间隔扩建工程。 2、工程地

2、址：呼图壁县五工台乡锦华220kV 变电站 3、工程内容范围：新疆油田呼图壁储气库工程锦华220kV变电站 110kV 出线间隔扩建项目。应完成110kV断路器 1 台，水平式隔离开 关 2 组，剪刀式隔离开关1 组，电流互感器3 台，电压互感器1 台， 绝缘支柱 3 组的安装工作，完成断路器、隔离开关操作机构支架的加 工焊接打眼及吊装转运，吊装机安装调试等工作，完成电流互感器、 电压互感器吊装、安装调试试验及各连接引线安装工作，端子箱安装 就位配线工作及设备连接引流线制作，连接、调试、试验。设备绝缘 支柱 RTV防污闪涂料喷涂工作及设备接地引下线敷设焊接，刷黄绿漆 等工作。完成110kV光差

3、线路保护柜 组立就位、安装、配线调试等工 电力施工合同范本 作。完成计量表安装及计量屏2 块电度表的安装，完成电缆护管加工 敷设工作，完成 3958 米控制电缆的展放及绝缘检查和相关保护柜连接 配线以及光纤展放，熔接光差保护对调等工作。 4、承包方式：单包工。 5、合同价款：预算价为人民币壹拾柒万元整（￥170000 元）含税 价。竣工后双方按工程决算结算。 二、施工进场条件和开、竣工日期 1、施工进场条件 下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕： （1）进场前确保所有土建工程施工完毕，须具备设备安装条件； （2）负责完成按照乙方提供进场工作时间办理工作申请，确保现 场工作顺利进行； （3）确保

4、现场扩建间隔主设备，装置性材料，所有耗材全部到场， 必须和设计图纸型号相符； （4）根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到 账后 2 日历天。 （5）如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延； （1）甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地， 水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进 场施工。 （2）不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料 电力施工合同范本 不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。 （3）在施工中因停电、停水8 小时以上或连续间歇性停电、 停水 3 天以上（每次连续4 小时以上），影响正常施工。 （4）

5、未按合同规定拨付款而影响施工。 （5）人力不可抗拒的因素而延误工期。 （6）因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影 响进度。 如有地下设施， 甲方应向乙方提供合同工程现场内地下设施的资料 和出具处理意见。 2、开、竣工日期 （1）开工日期： 2012 年 10 月 16 日。 （2）竣工日期： 2012 年 11 月 10 日。 （3）如遇下列情况之一的，工期可相应顺延： A、因甲方更改设计或施工进场条件不完全具备等原因而影响施工 进度； B、因不可抗力而延误施工的； C 、其他非乙方的过失造成的。 三、材料设备供应 1、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。甲方( 乙方 )负责提

6、供相应的资质和检定等资料。其中，高压电气产品应取得国家认定机 电力施工合同范本 构出具的型式试验报告；低压电气产品应获得国家强制性产品认证证 书。提倡采用节能环保电气产品，严禁使用国家明令淘汰的电气产品。 新建送电间隔工程原则上不得使用旧设备。 2、设备材料的采购由甲：(1) 甲方自行负责采购所需扩建工程全 部材料；乙双方只负责包工形式。 3、根据承包方式的不同，由甲方供应设备材料的，即由甲方负责 签订购货合同。 由乙方供应设备材料的，即由乙方负责签订购货合同。 四、工程质量 1、工程质量应当达到国家和行业的质量标准。因乙方原因工程质 量达不到规定的质量标准时，乙方应承担违约责任。 2、甲乙双

7、方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构 鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任， 根据责任分别承担。 五、甲方权利和义务 1、甲方授权为甲方代表， 履行本合同项下的甲方责任， 甲方代表有权代表甲方实施本合同。 2、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在开工前进行必要的 交底。 3、负责取得与工程建设有关的所有许可资料(或文件 ) 。 4、负责承担因所购设备材料质量问题引发的安全责任。 5、配合乙方协调与履行本合同有关的第三方关系，以便乙方顺利 完成施工。 电力施工合同范本 6、对接入电力系统的设备，及时向乙方提供具有相应资质企业出 具的设备相关试验合格证明。 7、

8、负责向供电企业报送工程施工、中间检查及竣工报验申请，组 织工程竣工验收。 8、按本合同约定的时间甲方向乙方支付合同价款。 9、甲方所聘请的工程监理（如有）应对乙方的施工情况进行监理。 六、乙方权利和义务 1、乙方授权为乙方代表，履行本合同项下的乙方责任， 该代表应是本合同下唯一经授权代表乙方的人。乙方代表应熟悉合同 工程并有权代表乙方实施本合同。 2、按照合同约定时间完成工程施工。 3、协调与履行本合同有关的第三方关系。 4、按照国家和行业安全规程规范组织施工, 对本合同涉及施工项目 安全后果承担责任。 5、编制有关施工组织、技术、安全措施、作业计划等方案，严格 按照设计图纸要求组织施工。 6

9、、属乙方安装调试质量问题，由乙方负责返工。 7、配合甲方做好工程验收工作；及时告知甲方向供电企业申请工 程中间检查和工程竣工检验等工作，并做好消缺工作。 8、负责施工场地的安全保卫及文明施工，确保工程结束后场地清 洁。 电力施工合同范本 9、 竣工后 10 个工作日内向甲方提供工程所涉完整图纸和资料4 套。 10、依据合同，接受甲方聘请的工程监理方（如有）的监理；工程 监理的任何建议、检查、确认、同意批准或类似行为不能变更或免除 乙方的责任。 七、竣工验收 1、当工程具备竣工验收条件时，乙方应按有关规定，向甲方提交 申请竣工验收报告及相关图纸资料。 2、甲方收到申请竣工验收报告后2 工作日内，

10、组织竣工验收，并 在 1 工作日内给予认可或提出整改意见，乙方按要求整改。 3、工程竣工验收通过，乙方送交申请竣工验收报告的日期为实际 竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，修改后提请甲方 验收的日期为实际竣工日期。 4、未经验收交接手续工程，甲方不得使用。如甲方强行使用，由 此发生质量及其它问题，由甲方承担责任。 八、工程售后服务 甲方工程自接电投入使用之日起月内为质量保证期，如因乙方 原因引起的质量问题，乙方无偿负责修复。质量保证期满后，应甲方 要求，乙方提供有偿服务。 九、工程造价及付款方式 1、双方同意按以下标准确定本工程的工程承包预算价款。 （1）工程安装定额执行单包工施工安

11、装工程预算定额； 电力施工合同范本 （2）工程费用定额执行建设工程施工取费定额； （3）调试费用执行电力建设工程预算定额； （4）设备采购保管费按设备询价（招标）价格的 % 确定。 （5）材料价款按施工期间市场价执行，并应经甲方书面同意。 如果在合同执行期间有新国家、地方或行业预算标准施行，按新标 准执行。 2、因设计变更或工程量变动较大、主要设备和材料调价等原因而 影响前述工程预算费用的，由双方另行协商解决，并开具联系单作为 调整结算依据。 3、合同价款按以下方式支付： （1）本合同生效之日起2 天内，甲方向乙方支付合同价款的40% ， 计人民币陆万捌千元整（￥68000 元）。 （2）当工

12、程量完成60% 时，甲方再支付合同价款的20% ，计人民币 叁万肆仟元整（￥ 34000 元）。 当工程量完成80% 时，甲方再支付合同价款的20% ，计人民币 叁万肆仟元元整（￥34000元）。 当工程量完成100% 时，甲方再支付合同价款的15 %，计人民币贰 万伍仟伍佰元整（￥25500元）。 四次支付合计总额为合同价款95% 。工程竣工验收合格接电后10 工作日内，甲方根据协商变更工程情况进行工程结算。 （3）合同价款由甲方支付至本合同约定的乙方银行帐户。 电力施工合同范本 （4）合同价款总额的5% 将作为乙方在本合同项下的质量保证金， 甲方将在合同工程质量保证期满且乙方全部履行本合同

13、义务后10 个 工作日内向乙方支付剩余的质量保证金。 十、违约责任 1、甲方未按合同约定时间支付工程款的，自逾期之日起，每日承 担未付约定金额3的违约金。 2、因乙方原因造成工期延误的，自延误之日起，乙方按每日3 合同价款总额的比例支付违约金。 3、任何一方因违反本合同条款或导致本合同全部或部分服务终止 时，除本合同另有约定外，应向守约方进行赔偿，赔偿额按守约方实 际损失计算。 十一、争议的解决方式 1、本合同履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神， 通过友好协商解决。 2、争议经协商仍无法解决的，双方约定按以下方式解决。 （1）提交仲裁委员会， 按照申请仲裁时该会有效的仲裁 规则进行

14、仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）向所在地人民法院提起诉讼。 3、在仲裁或诉讼期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 十二、特殊约定 电力施工合同范本 1. 由甲方购买的设备、 材料所引发的事故由甲方负责；由乙方购买 的设备、材料所引发的事故由乙方负责。 2. 工程未经甲方书面同意，不得分包。 工程不得转包或以分包名义 实质转包。 十三、其它 1、 本合同正本一式两份， 甲乙双方各执一份； 合同副本一式份， 甲方执份，乙方执份。 2、本合同附件包括概预算、结算书、设计变更以及施工过程中联 络单等相关资料。附件与本合同具有同等法律效力。 3、本合同未尽事宜，应按约定：（ 1）甲乙双方协商解决； （2）另行书面协议。 4、本合同自双方签字盖章后生效。 甲方：（公章）乙方：（公章） 法定代表人：法定代表人： 甲方代表：乙方代表： 地址：地址： 联系电话：联系电话： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 电力施工合同范本