《家庭居室装饰装修工程施工合同书(示范合同)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家庭居室装饰装修工程施工合同书(示范合同)（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、家庭居室装饰装修工程施工合Construction contract for decoration project of family room(合同范本)姓 名： 单 位： 日 期 ： 编号：YW-HT-044595合同书 | CONTRACT建设工程合同 家庭居室装饰装修工程施工合同书(示范合同)说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。第 19 页合同编号： 发包人： 承包人： 住所： 住所： 委托代理人： 营业执照号
2、： 电话： 法定代表人： 电话： bp 机号： 委托代理人：电话： 本工程设计人： 施工队负责人： 电话： 电话： 依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1. 1工程地点： 。12工程内容及做法（详见附表 1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表 2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。13工程承包方式：双方商定采取下列第 种承包方式。（1）承包人包工、包料（详见附表 5：承包人提供装饰装修材料明细表）；（2）承包人包工
3、、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表 4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表 5：承包人提供装饰装修材料明细表）；1. 4工程期限 天，开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。15合同价款：本合同工程造价为（大写）：元（详见附表 3：家庭居室装饰装修工程报价单）。第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表 6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；（2）发包人委
4、托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各 一份（详见附表态：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费 元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。第四条发包人义务41开工前 天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；42提供施工期间的水源、电源；43负责协调施工队与邻里之间的关系；44不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；45施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；46参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条承
5、包人义务51施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；52严格执行有产施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；53保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；54保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表 7：家庭居室装饰装修工程变更单）。第七条材料的提供71由发包人提供的材料、设备（详见附表 4：发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交合同书 | CONTRACT 建设工程
6、合同接手续；72由承包人提供的材料、设备（详见附表 5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第八条工期延误81对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：（1）工程是变化和设计变更；（2）不可抗力；（3）发包人同意工期顺延的其他情况。82因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。83发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。84因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工
7、费用由承包人承担，工期不顺延。第九条质量标准双方约定本工程施工质量标准： 。施工过程中双方对工程质量发生争议，由 部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。第十条工程验收和保修101双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1） ； 建设工程合同（2） ；（3） ；承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表 8：家庭居室装饰装修工程验收单）。102工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写
8、工程验收单（见附表 8：家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表 9：家庭居室装饰装修工程结算单）。103本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合格签字后， 填写工程保修单（见附表 10：家庭居室装饰装修工程保修单）。第十一条工程款支付方式111双方约定按以下第种方式支付工程款：（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款： 支付次数支付时间支付金额第 一 次 第 二 次 第三次开工前三日 工程进度过半双方验收合格支付元支付元支付元 建设工程合同工程进度过半指： 。（2）其他支付方式： 。112 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，
9、交将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表 9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。113工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条违约责任121合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、 法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。122未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。123因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方， 办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应
10、的经济损失。124发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金 元。125由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。126由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金 元。第十三条合同争议的解决方式 建设工程合同本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：（一）提交 仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。第十四条几项具体规定141因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写） 元（此费用
11、不在工程价款内）。142施工期间，发包人将外屋钥匙把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁 把，由承包人当场负责安装交付使用。143施工期间，承包人每天的工作时间为：上午 点分至 点 分；下午点 分至点 分。第十五条其他约定事项： 第十六条附则161本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。162本合同签订后工程不得转包。163本合同一式份，双方各执份， 部门份164合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件附表 1-1家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）附表 1-2家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）附表 2家庭居室装饰装修工程内容和做法一
12、览表 建设工程合同附表 3家庭居室装饰装修工程报价单附表 4发包人提供装饰装修材料明细表附表 5承包人提供装饰装修材料明细表附表 6家庭居室装饰装修工程设计图纸附表 7家庭居室装饰装修工程变更单附表 8家庭居室装饰装修工程验收单附表 9家庭居室装饰装修工程结算单附表 10家庭居室装饰装修工程保修单发包人（签字）： 法定代表人： 委托代理人： 年 月 日承包人（盖章）： 年 月 日鉴证意见： 鉴证机关（章） 经办人： 年 月 日监制部门： 印制单位： 附表 1-1家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一） 建设工程合同序号施工项目居室 1 平方米居室 2 平方米居室 3 平方米居室 4 平方米门厅
13、平方米 厨房平方米卫生间 1 平方米卫生间 2 平方米阳台 平方米一、顶棚1涂料2乳胶漆3吊顶4顶纸5灯池6塑料板78910颜色二、地面 建设工程合同1通体砖2釉面砖3木地板4花岗岩5地毯678910颜色三、墙面1涂料2乳胶漆3壁纸4软包5壁板6大理石7瓷砖8910颜色附表 1-2 建设工程合同家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二） 序号施工项目居室 1 平方米居室 2 平方米居室 3 平方米居室 4 平方米门厅平方米 厨房平方米卫生间 1 平方米卫生间 2 平方米阳台 平方米四、装饰 装修 做法1涂料2塑料墙裙3木踢脚4砖踢脚5塑料踢脚6窗帘盒7暖气罩8木质阴角线9石膏阴角线10包门套合同书 | CONTRACT建设工程合同 11包窗套12包门13现制门14现制窗15现制吊柜16现制地柜17现制落地柜18包管道门19暖气移位20管道改线21供电改线22作防水23灯具安装24洁具安装25油烟机安装26排风扇安装27热水器安排28洗手盆安装29洗菜池安装30拖布池安装31防盗门安装32铝合金门窗 33挂镜线门34饰物、镜子3536373839发
