《816编号建设工程设计合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《816编号建设工程设计合同范本（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程设计合同范本建设工程设计合同范本 工程名称： 工程地点： 合同编号： （由设计方编 填） 设计证书等级： 发包方： 设计方： 发包方委托设计方承担 工程设计， 经双方协商 一致，签订本合同。 第 1 条 本合同依据下列文件签订 （1） 中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 、 建 设工程勘察设计市场管理规定 。 （2）国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设 工程批准文件。 第 2 条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设 计费等，见表 4-2。 表表 4-2 设计项目内容设计项目内容 序号 分项 目名 称 建设规模 设计阶段及内 容 估算总 投资 （万
2、元） 费 率 （ 估算设 计费 （元） 层 数 建筑面 积 （平方 米） 方 案 初步 设计 施工 图 %） 第 3 条 发包方应向设计方提交表 4-3 中的有关资料及文件。 表表 4-3 发包方应提供的资料发包方应提供的资料 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第 4 条 设计方应向发包方交付的设计资料及文件，如表 4-4 所 示。 表表 4-4 设计方应交付的资料设计方应交付的资料 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第 5 条 本合同设计收费估算为 元人民币。 设计费支 付进度详见表 4-5 所示。 表表 4-5 设计费支付进度设计费支付进度 付费次 序 占总设计费 比例 付费额
3、（元） 付费时间 （由设计文件的交付 时间决定） 第一次 付费 20%定金本合同签订后三日内 第二次 付费 第三次 付费 说明： 1提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费； 2在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款 ； 3实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退 少补， 实际设计费与估算设计费出现差额时， 双方另行签订补充协议 ； 4本合同履行后，定金抵作设计费。 第 6 条 双方责任 （1）发包方责任 发包方按本合同第 3 条规定的内容， 在规定的时间内向设计方 提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责，发包方不得 要求设计方违反国家有关标准进行设计。 发
4、包方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计方按 合同第 4 条规定将交付设计文件的时间顺延；超过规定期限 15 天以 上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。 发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误， 或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，双方除需另行协 商签订补充协议（或另订合同） 、重新明确有关条款外，发包方应按 设计方所耗工作量向设计方增付设计费。 在未签合同前发包方已同意， 设计方为发包方所做的各项设计 工作，应按收费标准，相应支付的设计费。 发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件 时，如果设计方能够做到，发包方应根据设计方提前投入的
5、工作量， 向设计方支付赶工费。 发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员， 提供必要 的工作、生活及交通等方便条件。 发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、 数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意，发包方对设计方交付 的设计资料及文件不得擅自修改、 复制或向第三方转让或用于本合同 外的项目，如发生以上情况，发包方应负相关法律责任，设计方有权 向发包方提出索赔。 （2）设计方责任 设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要 求， 进行工程设计， 按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料， 并对其负责。 设计合理使用年限为 年。 设计方按本合同第 2 条和第 4
6、 条规定的内容、 进度及份数向发 包方交付资料及文件。 设计方交付设计资料及文件后，要按规定参加有关的设计审 查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补 充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施 工的，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和 参加竣工验收。 一年内项目尚未开始施工的， 设计方仍负责上述工作， 但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费， 具体金额由双方商 定。 设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露、转让发 包方提交的图纸等技术经济资料。 如发生以上情况并给发包方造成经 济损失，发包方有权向设计方索赔。 第 7 条 违
7、约责任 （1）在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，设计方未 开始设计工作的，不退还发包方已付的定金；已开始设计工作的，发 包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费，不足一半时，按 该阶段设计费的一半支付；超过一半时，支付全部的该阶段设计费。 （2）发包方应按本合同第 5 条规定的金额和时间向设计方支付 设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。 逾期超过三十天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通 知发包方。 发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同 项目停缓建时，发包方均按第 7 条第（1）款的相关规定支付设计费。 （3）设计方对设计资料及文件出
8、现的遗漏或错误负责修改或补 充。由于设计方错误造成工程质量事故损失，设计方除负责采取补救 措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程 度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金， 赔偿金由双方商定为实际 损失的 。 （4）由于设计方自身原因，延误了按本合同第 4 条规定的设计 资料及设计文件的交付时间时，每延误一天，应减收该项目应收设计 费的千分之二。 （5）合同生效后，设计方要求终止或解除合同时，设计方应双 倍返还定金。 第 8 条 其他相关事宜 （1）发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有 关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 （2） 设计方为本合同
9、项目所采用的国家或地方标准图， 由发包 方自费向有关出版部门购买。 本合同第 4 条规定设计方交付的设计资 料及文件超过 工程设计收费标准 规定的份数， 设计方另收工本费。 （3） 对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、 建筑构配件和 设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生 产厂、供应商。发包方需要设计方配合加工定货时，所需费用由发包 方承担。 （4）发包方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外 谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设 计任务的设计方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支 付。 （5） 发包方委托设计方承担本合同内容之外
10、的工作服务， 另行 支付费用。 （6）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商 解决。 （7）本合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决，也可由 当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达 成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉。 （8）本合同一式 份，发包方 份，设计 方 份。 （9）本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效。 （10）本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门 规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管 理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 （11）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方 认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合 同具有同等法律效力。 （12）其他约定事项。 发包方名称： 设计方名称： （盖 章） （盖 章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行账号： 银行账号： 建设行政主管部门备案： 鉴证意见： （盖 章） （盖 章） 备 案 号： 经 办 人： 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日
