《{工程设计管理}某法院审判法庭内装装饰工程施工组织设计范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《{工程设计管理}某法院审判法庭内装装饰工程施工组织设计范本（92页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程设计管理某法院审 判法庭内装装饰工程施工 组织设计范本 工程设计管理某法院审 判法庭内装装饰工程施工 组织设计范本 目录 第 一 章 综 合 说 明 第 二 章 工 程 概 况 第 三 章 项 目 班 子 配 备 及 人 员 职 责 分 工 第 四 章 主 要 施 工 方 法 第 五 章 拟 投 入 的 主 要 物 资 计 划 第 六 章 拟 投 入 的 主 要 施 工 机 械 、 设 备 计 划 第 七 章 劳 动 力 安 排 计 划 第 八 章 确 保 工 程 质 量 的 技 术 组 织 措 施 第 九 章 确 保 安 全 生 产 的 技 术 组 织 措 施 第 十 章 确 保 工 期
2、 的 技 术 组 织 措 施 第 十 一 章 确 保 文 明 施 工 的 技 术 组 织 措 施 第 十 二 章 施 工 进 度 表 或 施 工 网 络 图 第 十 三 章 工 程 施 工 的 重 点 和 难 点 及 保 证 措 施 第 十 四 章 施 工 平 面 布 置 图 第 十 五 章 装 饰 装 修 工 程 施 工 合 理 化 建 议 第 十 六 章 施 工 组 织 设 计 的 针 对 性 、 完 整 性 附 件 一 ： 项 目 部 机 构 图 附 件 二 :工 程 项 目 部 主 要 管 理 人 员 一 览 表 附 件 三 :材 料 采 购 计 划 作 业 程 序 附 件 四 :材
3、料 进 场 流 程 图 附 件 五 :材 料 使 用 检 测 程 序 图 附 件 六 :材 料 的 供 应 与 使 用 管 理 流 程 图 附 件 七 :主 要 施 工 机 械 设 备 计 划 附 件 八 :主 要 施 工 检 测 设 备 一 览 表 附 件 九 :主 要 办 公 设 备 一 览 表 附 件 十 :劳 动 力 投 入 计 划 附 件 十 一 :质 量 控 制 流 程 图 附 件 十 二 :工 程 质 量 组 织 保 证 体 系 附 件 十 二 :工 程 质 量 组 织 保 证 体 系 附 件 十 三 :工 程 质 量 控 制 体 系 附 件 十 四 :工 程 质 量 管 理 预
4、 控 管 理 网 络 附 件 十 五 :工 程 质 量 验 收 程 序 图 附 件 十 六 :隐 蔽 工 程 验 收 程 序 图 附 件 十 七 :安 全 生 产 保 证 体 系 图 附 件 十 八 :项 目 部 安 全 生 产 管 理 体 系 图 附 件 十 九 :文 明 施 工 检 查 程 序 附 件 二 十 :施 工 进 度 计 划 网 络 图 附 件 二 十 一 :施 工 进 度 计 划 横 道 图 附 件 二 十 二 :施 工 总 平 面 图 附 图 二 十 三 :临 时 用 地 面 积 计 划 附 图 二 十 三 :临 时 用 地 面 积 计 划 某法院审判法庭内部装饰工程施工组织
5、设计 第一章综合说明第一章综合说明 第一节编制依据 1.某法院审判法庭内部装饰工程施工招标文件; 2.某法院审判法庭内部装饰工程施工现场踏勘及招标答疑文件; 3.施工图纸设计说明中明确要采用的国家部颁安徽省的施工技 术验收规范规程标准等技术性文件; 4.国家部颁安徽省有关安全生产文明施工及施工现场安全标 准化管理标准的规定 第二节编制范围 按某法院审判法庭内部装饰工程施工招标文件要求,本次施工招标包 括以下内容: 1.工程量清单及招标答疑包括的全部内容 2.某法院审判法庭内部装饰工程施工图纸 第三节编制规范 1建筑装饰设计施工及验收规范JGJ7391 2建筑工程质量检验评定标准GBJ-3018
6、8 3高级建筑装饰工程质量检验评定标准DBJ01-27-96 4建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 5室内装饰工程质量规范QB1838-93 6建筑内部装修设计防火规范GB50222-95 7房屋渗漏修缮技术规范CJJ62-95 8建筑设计防火规范(GBJ16-872001 年版) 9高层民用建筑设计防火规范(GB50045-952005 年版) 10建筑工程施工验收统一标准(GB503002001) 11砌体工程施工质量验收规范(GB502032002) 12建筑地面工程施工质量验收规范(GB502092002) 13建筑装饰装修工程质量验收规范(GB502102002)
7、14屋面工程施工质量验收规范(GB502072002) 15建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范 (GB502422002) 16建筑电器工程施工质量验收规范(GB503032002) 17建设工程项目管理规范(GB/T503262001) 18工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 19给排水管道工程施工及验收规范建筑给水排水及采暖工程施 工质量验收规范GB50242-2002 20建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 21建筑玻璃应用技术规程(JGJ113-97) 21、 给排水管道工程施工及验收规范建筑给水排水及采暖工程施工 质量验收规范GB50242-2002 2
8、2、 施工现场临时用电安全技术规范 （JGJ46-88） 23、 民用建筑工程室内环境污染控制规范 （GB50325-2001） 24、 建筑内部装修设计防火规范 （局部修订 2） （GB5022295） 25、 建筑防腐工程质量检验评定标准 （GB50224-95） 26、 建筑施工安全检查标准 （JGJ59-99） 27、 民用建筑隔声设计规范 （GBJ118-88） 28、 民用建筑照明设计规范 （GBJ133-90） 29、 民用建筑电器设计规范 （JGJ/T16-92） 30、 建筑给水、排水设计规范 （GBJ115-88） 31、 木质防火门通用技术条件 （GB14101-93）
9、32、 施工现场临时用电安全技术规范 （JGJ462005） 33、 建筑装修装饰工程专业承包企业资质等级标准 第四节施工招标要求 1.质量要求:合格工程。 2.工期要求:计划工期：90 日历天， （具体以招标人开工令为准。 ） 3.施工资质要求: （1）具有独立法人资格，资信良好； （2）具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装 修工程设计与施工二级及以上资质； （3）具有安全生产许可证； （4）自 2012 年 1 月 1 日以来具有类似工程（单项合同金额不少于 500 万元的装饰装修工程）施工经历（以施工合同或竣工验收报告为 准） 。 4.项目经理要求: （1） 拟派项目经
10、理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格； （2）自 2012 年 1 月 1 日以来具有类似工程（单项合同金额不少于 500 万元的装饰装修工程）项目经理的施工经历（以施工合同或竣工 验收报告为准） ； （3）在本项目投标截止时间止未担任其他在建项目的项目经理。 5.企业主要负责人、拟派项目经理和专职安全员应取得相应安全生产 考核合格证书。 6.投标人在蚌埠市行政区域内（含一市三县）被招标采购管理局通报 限制投标的不得参加本次投标。 7.投标人委托代理人必须是本标段拟任项目经理（投标时须提供近一 年及以上（自 2013 年 12 月 01 日以来）本单位为其缴纳的社会保险 证明并加盖企业
11、所在地社保部门章） ，且该项目拟派项目经理开标时 须到场参加开标会,否则评标委员会将否决其投标。 8.招标范围:某法院审判法庭内部装饰工程，包括地面装饰、墙面装 饰、吊顶装饰、灯具装饰、门窗安装等工程，具体内容详见施工图纸 及工程量清单 第五节项目管理实施目标 1.质量目标 确保本工程质量达到合格工程。 2.工期目标 确保本工程的施工工期为 90 日历天,（具体以招标人开工令为准。 ） 3.安全管理目标 (1)三级安全教育覆盖面 100%; (2)安全交底率 100%; (3)安全隐患整改率 100%; (4)电气焊“两证一监护”符合率 100%; (5)不发生火灾事故不发生人身死亡事故无重伤
12、以上安全事故 4.文明施工管理目标 严格执行安徽省蚌埠市文明施工工地的相关规定,服从业主和监理 公司的现场管理,确保工程达到蚌埠市安全文明标准化工地的要求 5.其他目标 (1)施工中主动征求业主意见,业主意见当天处理 (2)合同履约率 100% (3)采取“推荐环境标志的建材优先选用环境质量管理体系和 质量管理体系认证企业的产品”等施加影响的措施 (4)采购装饰材料的有害物质达标排放的符合率 100% (5)施工项目场界噪声控制:昼间 65dB夜间 55dB(100%符合当地允 许场界噪声标准) (6)施工污水 100%沉淀后排放 第二章工程概况第二章工程概况 第一节项目概况 条款 号 条款名
13、称编列内容 1.1.2招标人 招标人：某法院 联系人：符主任 联系电话：0552- 1.1.3 招标代理机 构 名称：山东法正招标代理有限公司 地址 ： 蚌埠市解放北路通城国贸广场 B-3ab-304 室 联系人：丁工 电话： E-mail：48 1.1.4项目名称某法院审判法庭内部装饰工程 1.1.5建设地点某法院 1.2.1资金来源中央地方财政资金 1.2.2 资金落实情 况 已落实 1.3.1招标范围 某法院审判法庭内部装饰工程，包括地面装饰、 墙面装饰、吊顶装饰、灯具装饰、门窗安装等， 详见第 5 章“工程量清单”及第 8 章“招标图 纸” 。 1.3.2计划工期 计划工期 90 日历
14、天，具体开工日期以监理下达 的开工令为准。 1.3.3质量要求合格标准。 1.4.1 投标人资质 条件、能力和 1、投标人须同时满足以下条件： （1）具有独立法人资格，资信良好； 条款 号 条款名称编列内容 信誉（2）具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以 上资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级及 以上资质； （3）具有安全生产许可证； （4） 自 2012 年 1 月 1 日以来具有类似工程 （单 项合同金额不少于 500 万元的装饰装修工程） 施工经历（以施工合同或竣工验收报告为准） 。 2、项目经理须同时满足以下条件： （1）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及 以上注册建造师资格； （2
15、） 自 2012 年 1 月 1 日以来具有类似工程 （单 项合同金额不少于 500 万元的装饰装修工程） 项目经理的施工经历（以施工合同或竣工验收 报告为准） ； （3）在本项目投标截止时间止未担任其他在建 项目的项目经理。 3、企业主要负责人、拟派项目经理和专职安全 员应取得相应安全生产考核合格证书。 4、投标人在蚌埠市行政区域内（含一市三县） 被招标采购管理局通报限制投标的不得参加本 次投标。 5、投标人委托代理人必须是本标段拟任项目经 理 （投标时须提供近一年及以上 （自 2013 年 12 月 01 日以来）本单位为其缴纳的社会保险证明 并加盖企业所在地社保部门章） ，且该项目拟派
16、项目经理开标时须到场参加开标会,否则评标 委员会将否决其投标。 第三章项目班子配备及人员职责分工第三章项目班子配备及人员职责分工 第一节、施工管理组织体系 建立“某法院审判法庭内部装饰工程施工项目部”全面负责本工程施 工，做到管理机构条块清楚，职责分明，责任到人。 计划由项目经理、生产经理、行政经理和项目工程师组成项目的 管理层。 计划由施工管理员、质量管理员、安全管理员、材料管理员、机 械管理员、计划管理员、实验管理员和文明施工管理员组成项目的管 理层。 计划成立装饰木工班、龙骨班、安装班、油漆班、机械班和普工 班组成项目的作业层。 项目部机构组成图见附件一。 第二节、项目主要管理人员职责 （一）项目经理岗位职责 全面负责项目经理部的日常工作，负责项目班子的分工，建立项 目管理体系，制定项目管理规章制度。 执行 ISO7001(2000)质
