《光纤入户施工合同施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光纤入户施工合同施工合同范本（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 . . . 光纤入户施工合同 施工合同 篇一：光纤入户-合同 光纤入户协议 甲方： 乙方： 按照信息产业部、建设部关于进一步规住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神（信部联规200724号）。经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议： 第一条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工期： 开工日期： 竣工日期： 具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。 第二条 工程承包围及包干方式 2.1施工容：乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线（含楼层机柜、模块
2、、标志牌等工程围的全部设备）。 2.2包干方式：本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。 2.3 乙方协调红线围室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜（该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可），并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。 第三条 双方权利及义务 3.1甲方权利及义务： 1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。 2、甲方在协议期，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供
3、通信机房10KVA 三相电源（含接地点）及为楼层设备提供 1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。 3、甲方应按合同约定支付工程款。3.2 乙方权利及义务： 1、乙方负责实施小区住户的下户线建设（从楼层机柜始至用户室弱电箱止，包含楼层机柜及机柜配线架、模块、接头等，室弱电箱由开发商提供）并受甲方和通信联合办公室监督。 2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。 3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。 4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单
4、位的联系及手续办理等所有事务。 5、在包修期如出现质量问题，乙方接到甲方通知一日派人前往解决问题。费用由乙方解决。 第四条 质量及验收标准 4.1本工程质量标准为合格。 4.2按照中华人民国邮电部部标准本地网用户线路工程设计规YD5006-2003，信部规2003388号。邮电部1992年发布全塑市话电缆施工验收规要求进行施工。工业与信息化部颁布的相关标准、建筑与建筑群综合布线系统工程设计验收规。且技术标准必须满足国家和地区及工业与信息化部颁发的最新技术标准。 第五条 合同价款及支付方式 5.1合同价款 本工程以户为单位单价包干：按 元/户包干计算。合同暂定总造价为人民币，竣工后以实际户数结算
5、。每户包干单价包含完成乙方承包围的工作容，包括但不限于：人工费、材料费、材料涨价费、机械费、场外运费、未移交前成品保护费、试验检验费、成品保护费、安全文明施工费、各种措施费、规费、管理费、利润、税金及风险费用等直至竣工验收合格的其他相关工作容所产生5.2付款方式 5.2.1甲方在签定合同进场施工之日起7个工作日，向乙方支付合同承包总额的50%预付工程款，用于购买线材及系统设备。工程验收合格及相关资料交付物管完毕后，甲方在7个工作日向乙方支付合同承包总额的47%工程款。合同承包总额的余款3%作为工程质量保证金（无息），待壹年质保期满后，若本工程无质量问题则甲方在7个工作日一次性付给乙方（质保期自
6、竣工验收交付物管合格之日计算）。乙方收款时需提供有效发票。5.2.2工程质保期为工程竣工后两年，质保期因乙方原因造成工程维修，乙方应免费维修，质保期满无质量问题甲方支付剩余保证金；如因甲方原因造成工程维修，甲方应支付工程成本费用。 5.3结算方式 5.3.1结算方法：结算价款 = 竣工实际户数* 元/户。 第六条 材料品牌 按照合同附件中的材料设备品牌进行施工，如实际现场材料设备品牌使用与合同附件不符，乙方必须无条件更换。 第七条 不可抗力 1、在协议执行期间发生不可抗力事件（指无法预见、不可避免的事件，例如地震、台风、水灾、罢工、政府禁令以及其它公认的不可抗力事件）。使一方不能履行其在本协议
7、规定的全部或部分义务，则该遭受不可抗力的一方不承担责任或赔偿对方因之而产生的经济损失。停电日期工期相应顺延。 2、遭受上述不可抗力事件的一方，应妥善处理，尽量减少损失，同时应及时将不可抗力事件情况书面形式在时间发生五日通知对方，并在一周提供事件及不能履行其在本协议的全部或部分义务的理由的有效檔，并由时间发生地政府主管部门或公正机构出具证明，双方应立即协商寻找合理办法，并尽一切努力减轻不可抗力的后果。按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商解决，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。 第七条 争议处理 本合同在履行过程中如发生争议，双方协商解决，如解决不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼
8、。 第八条 违约责任 8.1协议签署后，甲乙双方中的任何一方未经对方同意不得擅自终止本协议的执行，否则将被视为违约而承担相应的法律责任。但因出现不可抗力情形或因协议另一方的违约行为导致协议无法履行的情况除外。 8.2乙方必须保证相关部门验收通过，如相关部门验收未通过，乙方应保证未通过给甲方造成的全部损失，并承担相应责任，直至验收通过。 8.3乙方未按合同约定给予甲方合理配合，致使甲方工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付最终结算价款千分之五的违约金。 第九条 条款 甲乙双方在履行本协议过程中依法负有责任，非因法律规定的事由并经法律规定的程序，未经一方事先书面同意，不得将双方的协议的具体容及其相
9、关容披露给任何第三方。第十条、协议的生效与争议解决 1、本协议有效期到除。 2、本协议一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份，具有同等效力，由双方法人代表或授权代表签字并经加盖双方公章或合同专用章之日起生效。 3、协议未尽事宜由双方另行协商解决，因履行本合同发生的争议，协商未果可提交项目所在地有管辖权的人民法院起诉。 （以下无正文） 甲方：（公章） 乙方：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： ： ： 传真： 传真： 开户银行：开户银行： ： ： 邮政编码：邮政编码：篇二：光纤入户协议书 光纤入户协议书 甲方： 乙方：中国电信股份分公司 为了满足（以下简称甲
10、方）在容桂 路开发的 小区用户的通迅要求，在提升小区品位和档次的基础上，将 小区建设成高智能化的小区，更好地为 小区业主提供超值服务，甲方和中国电信股份（以下简称乙方）经友好协商，就该小区的固定、网络电视及宽带网的建设问题达成如下协议： 一、乙方负责小区楼外通信线路（、网络电视和光纤宽带线路）的设计和建设，所需材料和施工费由乙方自行解决，并负责将外线由甲方预留的通道引入楼的楼梯光纤配线箱（暗），甲方保证预留的通道畅通和安全（预留通道不能小于?50mm），以实现通信接入。 二、甲方规划的小区楼外通信建设路由，应保证其合理性和安全性、并及时向乙方进行交底，为了保证乙方通信接入和甲方小区施工进度同步
11、，甲方在小区具备施工条件前一个月通知乙方，以便乙方备料。甲方有义务向乙方提供小区通信建设的相关图纸，以方便乙方做线路设计时使用。在乙方进行通信建设时甲方应给予协助和支持，乙方的设计与建设要符合小区的整体规划和布局，做到整齐、规、美观，并与小区相关设施和布局相互协调。 三、按国家规定，甲方负责小区楼通信线路的建设，经双方协商，楼通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、楼梯光纤配线箱（暗）由乙方免费提供。甲方配合乙方敷设楼梯光纤配线箱（暗）和穿放入户光纤、并保证入户弱电通道（暗管）畅通，如不通，甲方应及时维修，以免耽误穿放入户光纤。乙方提供“光纤入户智能家居布线指南”供小区业主室装潢时参考，让业主、网
12、络电视和宽带的安装使用更方便。 四、根据电信条例和国家住建部相关文件精神，乙方有权利收取甲方相关通信建设费用，但由于双方合作，乙方不再收取甲方小区的电信建设及相关费用。 五、为保护乙方投资利益，本着谁投资谁受益的原则，乙方对甲方开发的 小区敷设的通信设施拥有使用权和所有权，甲方不得允许其它任何单位使用乙方在该小区的通信设施，如使用，甲方将赔偿乙方一切投资损失。 六、 其它未尽事宜，双方友好协商解决。 七、本协议共四份，甲、乙双方各执两份。经双方代表签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 授权代表： 授权代表： 日期： 日期： 用户至上 用心服务 房地产开发 中国电信股份 分公司 光纤入户业务合作协议
13、 二一三年篇三：光纤入户协议 *项目光纤入户协议 按照信息产业部、建设部关于进一步规住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神。经甲、乙双方方友好协商一致，特就“*”项目共同达成如下建设协议。 第一条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工期：本工程总工期日历天，开工日期工日期 年月日（具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准）。 第二条 工程承包围及承包方式 2.1施工容：乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准负责从楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线（含楼层机柜、模块、标志牌等工程围的全部设备）。 2.2承
14、包方式：本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收合格通过的方式。 2.3 乙方协调红线围室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜（该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可），并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。 第三条 双方权利及义务3.1甲方权利及义务 1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。 2、甲方在协议期，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源（含接地点）
15、及为楼层设备提供1.5kVA的单相电源通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量电费由各运营商承担。 3、甲方应按合同约定支付工程款。 3.2 乙方权利及义务 1、乙方负责实施住户的下户线建设（从楼层机柜始至用户室弱电箱止，包含楼层机柜及机柜配线架、模块、接头等室弱电箱由开发商提供）并受甲方和通信联合办公室监督。 2、乙方施工部分应(来自:.zaidian.cOm 在 点 网)做到标准五类线到户。 3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。 4、乙方施工工程为交钥匙工程通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。 5、在包修期如出现质量问题，乙方接到甲方通知一日派人前往解决问题。费用由乙方解决。 第四条 质量及验收标准 4.1本工程质量标准为合格。4.2按照中华人民国邮电部部标准本地网用户线路工程设计规YD5006-2003信部规2003388号。邮电部1992年发布全塑市话电缆施工验收规要求进行施工。工业与信息化
