《简易施工合同样本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易施工合同样本（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 编号：_本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载简易施工合同样本 甲 方：_乙 方：_日 期：_说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。发包方： （ 以下称甲方 ）法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 联系方式： 承包方： （ 以下称乙方 ）法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 联系方式： 风险告知： 作为发包方，为预防欺诈，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确 认承包方的主体资格是否真实与合法， 该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的 企
2、业法人，是否具有从事大型建筑程施工承包工程的资质，资质等级符合本次施工的要求 对方委托代理人进行签字的， 应当核实该代理人是否具有授权委托书， 同时要事先了解承包 方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。为了保证工程施工质量，如期完成施工任务， 达到甲乙双方互惠互利的目的， 经甲、乙 双方充分协商，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法 律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条 工程概况1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程面积： 5、工程立项批准文号： 风险告知： 签订建设工
3、程施工合同， 必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。 这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品， 需要占用土地， 耗费 大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准， 不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效。 在施工过程中， 如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。第二条 工程项目期限1、合同工期总共历时 天（日历天 ）;开工日期： 年 月日 ;竣工日期： 年 月日。2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相
4、应顺延：（1）在施工中如因停电、停 水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上 （每次连续 小时以上 ），影响正常施工 ;停水停电 天 以上;（2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素 ;（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条 工程承包内容1、工程承包形式： 2、工程承包范围： 第四条 工程项目结算及付款方式1、 合同生效后 日内，甲方付 万元（大写）（元）工程预付款。2、 甲方按核实的工程进度，于收到工程月报 日内支付工程进度款。3、 工程进度款支付达工程总造价的 %时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付 %的款，留 %的质保金
5、，保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担， 工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修 好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开 “建筑安装专用发票” ，甲方凭盖有乙方印章的发 票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成 的一切质量和经济责任，由甲方负责。第五条 工程质量标准1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及
6、合同约定 的质量标准， 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 因乙方原因工程质 量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因 此造成的损失， 由责任方承担。 双方均有责任， 由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要 求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。第六条 工程验收乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前 10 天按国家有关规定向监理单 位和开发商提供完整的竣工图纸， 相关资料及竣工验收报告等， 竣工验收由甲方有关部门进 行验收，分项工程由乙方负责。风险告知： 为了保障发包方的合理利益，
7、 在合同中应当明确约定检查与验收手续。 在合 同中应当约定， 工程竣工后承包方应通知发包方验收， 发包方在合理时间内组织验收， 并办 理验收移交手续。 如果发包方不能在规定时间内组织验收， 及时通知承包方另行安排时间验 收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。第七条 安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定， 严格按安全标准组织施工， 采取必要的安 全防护措施， 消除事故隐患。 由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用， 由 乙方承担。第八条 违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的， 每逾期一天应按工程总造价的 %支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾
8、期一天应按合同应付工程款的 %支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除 应一次性支付工程总额 %的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的 %支付违约金。第九条 双方的权利与义务1、甲方的权利与义务(1) 解决材料物资的堆放和临时设施场地。(2) 在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程款。2、乙方的权利与义务(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲 方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。(3) 按合同工期组织施
9、工，以确保工程按期完成。(4) 把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。(5) 组织落实施工管理人员和材料设备进场。(6) 施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向 甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。(7) 安全文明施工。第十条 争议解决 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十一条 附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于 年月日在 签署。3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决， 协商不成，由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式 份，
10、双方各执 份，具有同等法律效力。发包方 (公章 )： 承包方 (公章 )： 委托代理人 （签字）： 委托代理人 （签字 ）：年月日 年 月日签订施工合同的注意事项：一、合同主体审查1、承包人应注意审查发包人资质。对发包方主要应了解两方面内容 : 主体资格， 即建设相关手续是否齐全。 例 :建设用地是否已经批准 ?是否列入投资计划 ? 规划、设计是否得到批准 ?是否进行了招标等 ; 发包人如果是属于分包人，审查其是否具有分包资格; 履约能力即资金问题。发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、发包人应注意审查承包人资质。 承包人一般应为建筑企业法人，除了内
11、部承包之外， 公民个人不能成为建设工程合同的主体 ; 承包人应具有承包建设工程的资质。二、工程范围。发包人与承包人都应当对合同工程范围条款的进行明确的约定，最好应在合同中附上工程项目一览表及其工程量。三、建设工期。合同应对工期约定要准确、 完善，如果存在中间交工工程，对中间交通工程的开工、竣 工日期，也应在合同中做出明确约定。四、工程质量。1、发包人注意如下条款的约定 : 施工的工程质量要符合国家现有的有关法律、 法规、 技术标准、 设计文件和合同中规 定的要求，经质量监督站核定为合格或优良 ; 工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告 工程完工时承包人应向发包人提交完整
12、的工程技术档案和竣工图，并负责办理工程竣工交付使用的有关手续 ; 应注意工程保修的约定。2、作为承包人，关于工程质量条款的约定应确保己方能够满足，并且，对于质量条款 的约定应尽量做简单约定。五、工程造价。发包人与承包人都应当注意以下事项 :1、 工程造价，如为招标工程，则应以中标时确定的中标金额为准;如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资为工程价款;如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。2、合同造价是双方共同约定的条款，是承包方的利益所在，价款数额及付款日期应当 明确具体。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不
13、能作为合同 价款。并且采用的合同价款方式双方要作出明确的约定。 对可调价格合同， 双方对价款调整的方法应进行明确约定， 包括材料、 设备价格的涨 落，设计变更，降雨、台风等自然因素等。 采用固定价格应注意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。 还必须把风险范围约定清楚， 约定具体的风险费用的计算方 法，双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。一般来说固定价格合同，特别是固定 总价合同， 承包人往往承担的风险较大。 因此，双方在合同中要对相关的承包工程范围、设 计图纸所涵盖的工程量进行详细约定，并对物价因素、非承包人原因引起的工程量变化（如设计变
14、更 ）、地质条件变化等因素给予充分考虑，将必要因素纳入风险范围。六、技术资料交付时间。承包人应注意在合同中约定发包人向承包人提供与本工程项目有关的全部施工技术资 料的时间， 并且约定若发包人未按时提供资料， 造成的工期损失或者工程变更应由发包人负 责。七、材料和设备供应责任，1、若材料和设备供应采用承包人采购的方式，则发包人应注意在合同中详细的约定以 下内容 ： 应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的 时间和地点 ; 应约定供应方承担的具体责任 ;2、若材料和设备的供应采用发包人供材、发包人指定、发包人审核，则承包人应注意 在合同中详细的约定以下内容 : 应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的 时间和地点 ; 应约定供应方承担的具体责任 ; 双方应约定供应材料和设备的结算方法（可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法）。 由发包人指定材料时应将材料名称、品牌、
