《电力增容工程施工合同84》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力增容工程施工合同84（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 编号：_本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载电力增容工程施工合同84 甲 方：_乙 方：_日 期：_说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具 体情况，双方达成如下协议。第一条、工程概况1.1工程名称：电力增容改造项目1.2工程地点：1.3承包范围：预算报价书【详见附件（2）】所列项目1.4承包方式：总价包干1.5工期：3日历/天。（以
2、正式开工日期为准）1.6工程质量： 达到国家质量评定合格标准1.7合同价款：人民币： 38964.52元:（大写： 叁万捌仟玖佰陆拾肆元伍角贰分） 价款及结算方式详见本合同第六条约定。第二条、甲方工作2.1开工前 2天，向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派（电话）为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检 查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。2.5负责配合乙方协调大厦管理方的关
3、系，保证工程顺利进行，如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误，工期顺延。第三条、乙方工作3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸 或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算。3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建 筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰 民问题及与周围单位（住户）的关系。3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行保 护。
4、但有证据证明甲方故意拖延移交工作的，乙方得以免责。第四条、关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期作相应的顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，可能影响工期的，乙方仍应保证在约 定工期内完工，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条、关于工程质量及验收的约定5.1本工程以国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准
5、5.3由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担， 工期顺延，因此造成乙方损失的，甲方应当予以赔偿。5.4由于乙方原因影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知三 个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验 收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关合理费用，如有证据证明甲 方故意拖延验收的，自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切设施、设备、材料和工程成品 的损失承担责任。第六条、关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用 预算项
6、目总价包干【详见附件一】6.1.1按合同预算书总价包干。6.1.2总价包干在合同实施期间保持不变，但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外。6.2本合同生效后，甲方支付工程预付款人民币 10000 （壹万元整）。6.3工程竣工验收合格后，甲方在7个工作日内，结清应付剩余款项。6.4乙方应开具发票给甲方。第七条、关于材料供应的约定7.1本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌提供。材料进入施工现场需由甲方签字验收后方可进行施工。因乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材 质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等情况，由乙方负责将工程整 改至达标并向甲方支付赔偿费，每
7、停工一天或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天，乙 方向甲方支付赔偿金为工程总造价的 1 %0。7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已 使用，乙方负责赔偿甲方相关损失。第八条、有关安全生产和防火的约定8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火 灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第九条、违约责任9.1由于甲
8、方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损 失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方合同金额的1%。的补偿金。甲方不按合同约定付款的， 每逾期一天，按应付款项的1%。向乙方支付滞纳金。9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按工 付违约金。9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失, 应照价赔偿9.4 甲方未办理任何手续， 擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线， 由此发生的损失 或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失9.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线， 由此发生的损失或事故 （包 括罚款）由乙方负责并承担损失。
9、9.6 乙方施工中如发生安全、消防、人身伤害、财产损失等事故，由乙方负责处理并承 担一切责任；如因此造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。9.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方 赔偿对方由此造成的经济损失。第十条、争议或纠纷处理 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商 解决或请有关部门进行调解。无法解决的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条、附则11.1 本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。11.2 本合同履行完成后自动终止。11.3 附件一工程预算书甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）签订日期：年月日签订日期：年月日
