《嘉兴金色摇篮幼儿园加固改造工程承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《嘉兴金色摇篮幼儿园加固改造工程承包合同（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 特种专业工程施工承包合同发包人（甲方）： 签约时间： 承包人（乙方）： 签约地点： 为规范特种专业施工、保护双方的合法权益，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其它有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。第1条 工程概况1.1 工程名称： 嘉兴金色摇篮幼儿园加固改造工程 1.2 工程地点： 嘉兴 1.3 施工内容：施工内容详见附件（特种工程预算单）,具体做法详见设计方案。1.4 承包方式： 包工包料 1.5 施工工期： 60 天，暂定从 年 月 日至 年 月 日竣工（开工日期以开工报告为准）。在施工期间由甲方指定专人进行政策处理和相关协调工作，确保工
2、程无障碍施工。如因非乙方原因造成的工期拖延由甲方及时签证，工期相应顺延，并由甲方承担停工损失费及相关费用。如甲方拒绝，乙方有权终止本合同。 1.6 合同价款（大写）： 伍拾伍万陆仟柒佰零柒元整人民币（小写： 556707.00 元人民币）。第2条 质量要求与合同文件及解释顺序 1、工程质量要求： 合格。2、本合同文件：1. 双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；2 协议条款、合同条件及附件；3.变更联系单；4.方案会审纪要及规范5. 施工方案、预算；6.建设部、国家工商局制定的建设工程施工合同（GF2013-0201）示范文本第二部分通用条款；7. 与本合同有关的其他文件。第3条 合
3、同文件适用法律3.1适用法律法规：中华人民共和国颁布的合同法、建筑法等现行法律、法规以及地方政府颁发的现行地方性法规、法令和有关规定、文件。3.2适用标准、规范：混凝土结构加固设计规范（GB50367-2013） 第4条 甲方驻工地代表： 乙方驻工地代表： 第5条 甲方工作（工程开工前办理完毕）5.1负责书面提供加固设计方案；5.2免费提供施工用水、用电至工作面，并说明注意事项； 5.3负责施工协调工作，确保工程顺利施工； 5.4负责办理施工许可批文及其它批准认可手续； 5.5确定高程水准点与平面座标控制点，以书面形式交给乙方，并进行现场交验；5.6甲方应在开工前 3 天向乙方进行现场交底。腾
4、空施工涉及的场所，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的施工场所内的设备、材料、陈设等采取保护措施。第6条 乙方工作 6.1拟订施工方案和进度计划，交甲方审定； 6.2 及时组织施工队伍进场并进行技术交底，严格按设计方案组织施工；6.3负责施工安全措施的落实，承担施工中由于乙方原因引起的事故责任及由此所造成的工伤、财产经济损失赔偿；6.4承担因施工质量问题而引起的经济损失与法律责任；6.5负责提供施工记录及竣工报告； 6.6注意文明施工，做到工完场清。 第7条 施工内容和工期的变更 在施工过程中，甲方提出设计方案修改意见及增减工程项目、工程量时须提前与乙方联系并提交相应的书面文件，在签订变更联
5、系单后（需打印件并加盖乙方公司工程技术章），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期改变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿。第8条 检查和返工 1、乙方必须按施工验收规范、设计方案、变更联系单的要求施工，接受发包人和质监部门的合理监督和检查。由于乙方原因施工质量达不到本合同约定的工程质量要求，乙方必须无条件返工，由此造成的损失由乙方负责，工期不变；由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承
6、担。双方均有责任，由双方根据责任分别承担。第9条 隐蔽工程和中间验收 乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约的规定日期参加验收的，由乙方组织人员进行验收，甲方应予以书面确认。其质量符合要求时，有关人员在隐蔽工程验收单上签章。该资料将作为今后竣工验收的依据。若验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。第10条 工程款支付方式10.1工程款支付方式： 合同签订三日内付总工程款的40%，完工付总工程款的80%，验收通过3日内付总工程款的95%，余款5%验收通过一年内付清。 10.2甲方支付工程款违约的责任:若甲方不及时支付工程款，除工期顺延外，甲方还应每日按合同价
7、款的1支付违约金。10.3为保证甲方的资金安全，所有工程款均需按合同载明的乙方开户银行、账号通过转账支付，同时乙方出具加盖乙方发票专用章的发票，工作人员收条乙方不予认可，乙方财务部电话： 057188277312（柳）第11条 竣工验收及结算11.1竣工验收11.1.1参加竣工验收单位及人员：甲乙双方代表。11.1.2甲方应自收到乙方竣工验收报告和竣工资料后2日内组织验收工作。 11.1.3甲方在收到乙方的验收报告或验收不符合合同要求后乙方提出的再验收报告后2日内不组织验收或组织验收后日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程款。11.1.4加固工程未经竣工验收或验
8、收不合格的，甲方不得使用（或后续作业），如果使用（或后续作业），则视为该工程合格，有关质量问题由甲方承担责任。11.2结算（工程量按实结算）11.2.1乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后日内向甲方提供工程结算报告及结算资料。11.2.2甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提出修改意见，则视为确认该结算报告并同意以结算报告作为工程价款结算的依据。第12条 保修12.1保修内容、范围：承包范围内已结清工程款且由于乙方施工缺陷造成质量问题的施工内容，乙方无条件进行维修；由于不可抗力、甲方使用不当造成损坏或不能正常使用，不属于保修范围，但可以提供有偿维
9、修服务，维修费用另行协商。12.2保修期限：按国家规定的相关专业标准、规范执行。 第13条 争议解决方式发生争议的，可以协商或者调解解决，不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可依法向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。第14条 违约责任14.1因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，逾期违约每天按工程合同价款的1支付违约金给甲方，但总数不超过工程合同价款的10%。14.2 由于非乙方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方每人每天120元的因停工、窝工所造成的损失。14.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。14.4
10、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程合同价款的10%违约金，并承担因此造成的其它经济损失。第15 条 不可抗力 因不可抗力导致合同迟延履行或者不能继续履行的，甲、乙双方责任的分担，按照有关规定执行。第16条 合同生效与终止 自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效，至合同履约期满款项结清为止。第17条 合同份数 本合同一式四份，双方各执二份，均具有同等法律效力。第18条 其它约定事项 乙方希望甲方对工程中存在的问题在知道后三日内反映投诉，以免给双方造成更大的损失，反映投诉电话：057188277437，所反映的
11、内容以书面为准。如甲方不及时反映投诉，因此造成的扩大损失，由甲方承担。发包方（章）： 住 所：法定代表人：委托代理人：邮 编：电 话：传 真：开 户 银 行：账 号：承包方（章）：浙江建筑特种技术工程公司住 所：杭州市文二路28号法定代表人：委托代理人：邮 编：310012电 话：0571-88277437传 真：057188060796工商营业执照号码：91330100253920358J资质证书号码：D233059336安全许可证号码：浙JZ安许证字（2005）01086开 户 银 行：建行杭州市宝石支行账 号：33001616135050008204税 号：91330100253920358J第5页共5页
