《(工程设计)某法院审判法庭内装装饰工程施工组织设计1精品》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(工程设计)某法院审判法庭内装装饰工程施工组织设计1精品（117页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目 录第一章 综合说明第二章 工程概况第三章 项目班子配备及人员职责分工第四章 主要施工方法第五章 拟投入的主要物资计划第六章 拟投入的主要施工机械、设备计划第七章 劳动力安排计划第八章 确保工程质量的技术组织措施第九章 确保安全生产的技术组织措施第十章 确保工期的技术组织措施第十一章 确保文明施工的技术组织措施第十二章 施工进度表或施工网络图第十三章 工程施工的重点和难点及保证措施第十四章 施工平面布置图第十五章 装饰装修工程施工合理化建议第十六章 施工组织设计的针对性、完整性附件一：项目部机构图附件二:工程项目部主要管理人员一览表附件三:材料采购计划作业程序附件四:材料进场流程图附件五:材
2、料使用检测程序图附件六:材料的供应与使用管理流程图附件七:主要施工机械设备计划附件八:主要施工检测设备一览表附件九:主要办公设备一览表附件十:劳动力投入计划附件十一:质量控制流程图附件十二:工程质量组织保证体系附件十二:工程质量组织保证体系附件十三:工程质量控制体系附件十四:工程质量管理预控管理网络附件十五:工程质量验收程序图附件十六:隐蔽工程验收程序图附件十七:安全生产保证体系图附件十八:项目部安全生产管理体系图附件十九:文明施工检查程序附件二十:施工进度计划网络图附件二十一:施工进度计划横道图附件二十二:施工总平面图附图二十三:临时用地面积计划附图二十三:临时用地面积计划某法院审判法庭内部
3、装饰工程施工组织设计第一章 综合说明第一节编制依据1.某法院审判法庭内部装饰工程施工招标文件;2.某法院审判法庭内部装饰工程施工现场踏勘及招标答疑文件;3.施工图纸设计说明中明确要采用的国家部颁安徽省的施工技术验收规范规程标准等技术性文件;4.国家部颁安徽省有关安全生产文明施工及施工现场安全标准化管理标准的规定第二节编制范围按某法院审判法庭内部装饰工程施工招标文件要求,本次施工招标包括以下内容:1.工程量清单及招标答疑包括的全部内容2.某法院审判法庭内部装饰工程施工图纸第三节编制规范1建筑装饰设计施工及验收规范JGJ73912建筑工程质量检验评定标准GBJ-301883高级建筑装饰工程质量检验
4、评定标准DBJ01-27-964建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-20015室内装饰工程质量规范QB1838-936建筑内部装修设计防火规范GB50222-957房屋渗漏修缮技术规范CJJ62-958建筑设计防火规范(GBJ16-872001年版)9高层民用建筑设计防火规范(GB50045-952005年版)10建筑工程施工验收统一标准(GB503002001)11砌体工程施工质量验收规范(GB502032002)12建筑地面工程施工质量验收规范(GB502092002)13建筑装饰装修工程质量验收规范(GB502102002)14屋面工程施工质量验收规范(GB502072002)1
5、5建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范(GB502422002)16建筑电器工程施工质量验收规范(GB503032002)17建设工程项目管理规范(GB/T503262001)18工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)19给排水管道工程施工及验收规范建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200220建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)21建筑玻璃应用技术规程(JGJ113-97)21、给排水管道工程施工及验收规范建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200222、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）23、民用建筑工程室内环境污染
6、控制规范（GB50325-2001）24、建筑内部装修设计防火规范（局部修订2）（GB5022295）25、建筑防腐工程质量检验评定标准（GB50224-95）26、建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）27、民用建筑隔声设计规范（GBJ118-88）28、民用建筑照明设计规范（GBJ133-90）29、民用建筑电器设计规范（JGJ/T16-92）30、建筑给水、排水设计规范（GBJ115-88）31、木质防火门通用技术条件（GB14101-93）32、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ462005）33、建筑装修装饰工程专业承包企业资质等级标准第四节施工招标要求1.质量要求:合格工程。2
7、.工期要求:计划工期：90日历天，（具体以招标人开工令为准。）3.施工资质要求:（1）具有独立法人资格，资信良好；（2）具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质；（3）具有安全生产许可证；（4）自2012年1月1日以来具有类似工程（单项合同金额不少于500万元的装饰装修工程）施工经历（以施工合同或竣工验收报告为准）。4.项目经理要求:（1）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格；（2）自2012年1月1日以来具有类似工程（单项合同金额不少于500万元的装饰装修工程）项目经理的施工经历（以施工合同或竣工验收报告为准）；（3）在本项目投标
8、截止时间止未担任其他在建项目的项目经理。5.企业主要负责人、拟派项目经理和专职安全员应取得相应安全生产考核合格证书。6.投标人在蚌埠市行政区域内（含一市三县）被招标采购管理局通报限制投标的不得参加本次投标。7.投标人委托代理人必须是本标段拟任项目经理（投标时须提供近一年及以上（自2013年12月01日以来）本单位为其缴纳的社会保险证明并加盖企业所在地社保部门章），且该项目拟派项目经理开标时须到场参加开标会,否则评标委员会将否决其投标。8.招标范围:某法院审判法庭内部装饰工程，包括地面装饰、墙面装饰、吊顶装饰、灯具装饰、门窗安装等工程，具体内容详见施工图纸及工程量清单第五节项目管理实施目标1.质
9、量目标确保本工程质量达到合格工程。2.工期目标确保本工程的施工工期为90日历天,（具体以招标人开工令为准。）3.安全管理目标(1)三级安全教育覆盖面100%;(2)安全交底率100%;(3)安全隐患整改率100%;(4)电气焊“两证一监护”符合率100%;(5)不发生火灾事故不发生人身死亡事故无重伤以上安全事故4.文明施工管理目标严格执行安徽省蚌埠市文明施工工地的相关规定,服从业主和监理公司的现场管理,确保工程达到蚌埠市安全文明标准化工地的要求5.其他目标(1)施工中主动征求业主意见,业主意见当天处理(2)合同履约率100%(3)采取“推荐环境标志的建材优先选用环境质量管理体系和质量管理体系认
10、证企业的产品”等施加影响的措施(4)采购装饰材料的有害物质达标排放的符合率100%(5)施工项目场界噪声控制:昼间65dB夜间55dB(100%符合当地允许场界噪声标准)(6)施工污水100%沉淀后排放第二章 工程概况第一节项目概况条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：某法院联系人：符主任联系电话：0552-82131161.1.3招标代理机构名称：山东法正招标代理有限公司地址：蚌埠市解放北路通城国贸广场B-3ab-304室联系人：丁工电话：15551815445E-mail：1.1.4项目名称某法院审判法庭内部装饰工程1.1.5建设地点某法院1.2.1资金来源中央地方财政资金1.2.
11、2资金落实情况已落实1.3.1招标范围某法院审判法庭内部装饰工程，包括地面装饰、墙面装饰、吊顶装饰、灯具装饰、门窗安装等，详见第5章“工程量清单”及第8章“招标图纸”。1.3.2计划工期计划工期90日历天，具体开工日期以监理下达的开工令为准。1.3.3质量要求合格标准。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉1、投标人须同时满足以下条件：（1）具有独立法人资格，资信良好；（2）具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质；（3）具有安全生产许可证；（4）自2012年1月1日以来具有类似工程（单项合同金额不少于500万元的装饰装修工程）施工经历（以施工合同或竣
12、工验收报告为准）。2、项目经理须同时满足以下条件：（1）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格；（2）自2012年1月1日以来具有类似工程（单项合同金额不少于500万元的装饰装修工程）项目经理的施工经历（以施工合同或竣工验收报告为准）；（3）在本项目投标截止时间止未担任其他在建项目的项目经理。3、企业主要负责人、拟派项目经理和专职安全员应取得相应安全生产考核合格证书。4、投标人在蚌埠市行政区域内（含一市三县）被招标采购管理局通报限制投标的不得参加本次投标。5、投标人委托代理人必须是本标段拟任项目经理（投标时须提供近一年及以上（自2013年12月01日以来）本单位为其缴纳的社会保
13、险证明并加盖企业所在地社保部门章），且该项目拟派项目经理开标时须到场参加开标会,否则评标委员会将否决其投标。第三章 项目班子配备及人员职责分工第一节、施工管理组织体系建立“某法院审判法庭内部装饰工程施工项目部”全面负责本工程施工，做到管理机构条块清楚，职责分明，责任到人。计划由项目经理、生产经理、行政经理和项目工程师组成项目的管理层。计划由施工管理员、质量管理员、安全管理员、材料管理员、机械管理员、计划管理员、实验管理员和文明施工管理员组成项目的管理层。计划成立装饰木工班、龙骨班、安装班、油漆班、机械班和普工班组成项目的作业层。项目部机构组成图见附件一。第二节、项目主要管理人员职责（一）项目经
14、理岗位职责全面负责项目经理部的日常工作，负责项目班子的分工，建立项目管理体系，制定项目管理规章制度。执行ISO7001(2000)质量体系运行中与项目部相关的职责,严格按照国家的有关规定,全面负责项目的施工管理,严格履行合同条款。全面负责项目的质量、安全、进度、成本控制和文明施工，抓好过程控制，抓好基础资料。负责与有关部门和各施工队的协调，正确处理好各方面的关系，确保工程顺利开展。项目经理常驻现场主持管理工作，不兼职其他工作（二）项目工程师岗位职责执行ISO7001(2000)质量体系运行中与项目部相关的职责，严格按照国家的有关规定，全面负责项目的施工和技术管理。参与施工组织设计中有关施工方案的编制，参加图纸会审和设计交底，充分熟悉施工图和理解设计意图。监督、检查设计文件归档制度的执行情况，指导有关部门做好相关资料的系统整理。在项目经
