最新电力承包工程合同范本[参考]

《最新电力承包工程合同范本[参考]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新电力承包工程合同范本[参考]（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、电力承包工程合同范本 随着我国电力事业的发展 , 传统的电力建设模式存在的不足逐渐显现, 电力 工程总承包正在成为电力建设新的模式。对于电力承包工程合同你了解多少呢? 以下是在第一范文网小编为大家整理的电力承包工程合同范文，感谢您的阅 读。 电力承包工程合同范文1 发包人 ( 全称) ：_ _ 承包人 ( 全称) ：_ _ _ _ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关 法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工 程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程地点：厂内_ 工程内容： _配电柜安装工程 _ 资金来源： _自筹_ _ 二、工程承包范

2、围 承包范围： _包工包料 _ 三、合同工期： 合同工期总日历天数 _15_天 四、质量标准 工程质量标准： _合格_ 五、合同价款 (构成见附表 ) 金额(大写) ：壹万圆整 ( 人民币 ) ￥：_10000.00_元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产 的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护 并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事 故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式：

3、 工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。 5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的， 每天支付违约金 100 元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。 6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。 7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支 付的款项。 8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。 七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。 八、合同生效： 合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。 九、补充条款 1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管 理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施

4、工标准，否则 有承包人承担全部责任。 2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。 3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、 质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。 4、其他未尽事宜，双方另行协商。 甲方(公章) ：_ 乙方(公章) ：_ 法定代表人 (签字)：_ 法定代表人 (签字) ：_ _年_月_日_年_月_日 电力承包工程合同范文2 本电力工程施工承包经营合同书由下列各方于年月日在 市订立：本合同各方当事人 甲方： 乙方： 法定代表人：法定代表人： 住 址： 住 址： 邮 编： 邮 编： 联系电话：联系电话： 甲乙双方本着互惠互利 , 共同受益的原则 , 经

5、过友好协商，根据中华人民 共和国合同法的有关规定，就电力工程施工承包经营事宜，在互惠互利的基 础上达成以下合同，并承诺共同遵守。 第一条 责任成本范围 1、工程地点和名称 : 隧道进口至隧道进口段贯通线路 变电所电源线路 2、工程内容 : 高压架空线路和高压电缆线路. 3、责任成本为完成以上工程项目所需人工费, 施工机具器具工具租赁或购 置维修费用 , 材料从项目料库到施工场地的运杂费和工地搬运费, 跨越高低压线 路的材料租赁或购置费用, 往返施工现场的汽车使用费, 施工期间所用原材料及 成品半成品看护费用 , 临时住宿通信和生活后勤费用, 劳保安全防护全部管理等 费用. 4、责任成本按照人工

6、开挖施工土石方测算; 责任成本按照不停电跨越高低 压线路测算 ; 包括石围子和铁塔 ( 或钢管杆塔 ) 除材料费以外的全部工程直接费用; 责任成本包括定测复测费用和联系政策处理影响等短时间停窝工费用. 5、责任成本不包括材料费用, 需要乙方采购或承包地方材料时, 另行追加费 用; 责任成本不包括检验试验等费用. 第二条 责任成本 1、平原地区高压架空线路元每km 2、丘陵地区高压架空线路元每km 3、山区高压架空线路元每 km 4、大山区元每 km 5、电缆线路元每km 合同价款以实际施工工程数量乘以以上单价计算. 第三条 责任成本调整 不可抗力引起的费用增加 . 第四条 责任成本执行和考核

7、A、工费 . 按月支付定量工资 . B、其他费用 . 根据完成实物工作量验工计价, 按月支付或按费用项目支付. C、考核 甲方按月或工序考核乙方完成实物工作量, 并据此按相应责任成本的75% 初步核算并兑现 . 工程竣工并经甲方验收合格后, 按责任成本的 85% 兑现. 建设单位验收并交付使用后, 按责任成本的 95% 兑现. 其余 5% 作为工程保修金 , 保修期满后 , 按规定决算并兑现 . 第五条 工期 1、总工期 : 本合同全部工程自年月日开工, 年月 日竣工 . 阶段工期根据甲方安排 . 2、总工期和阶段工期均满足要求并有所提前, 给予工期奖元 . 延误工期 按违约处罚元 . 3、非

8、乙方原因或不可抗力的影响, 工期可适当顺延 . 第六条 安全质量 1、乙方必须规范施工保证安全生产, 满足安全协议书 (另行特别制定 ) 要求, 给予安全奖元 . 出现安全事故 , 取消安全奖 . 并由乙方承担责任和全部 经济损失 . 2、乙方必须保证工程质量 . 质量管理必须遵照贯标标准, 杜绝质量事故 , 给 予质量奖元 . 3、隐蔽工程施工甲方随工检查. 隐蔽工程或中间验收 , 甲方接到乙方通知后 24 小时内进行自验 , 并会同监理共同验收 . 签证后方可进行下道工序施工, 验收 不合格 , 乙方在限定时间内修改合格后重新验收. 4、乙方随时接受甲方工程质量检查检验并提供便利条件. 施

9、工中发现乙方 质量问题 , 甲方技术和安检有权发出质量问题通知单, 批评指正 , 责令停工整顿或 返工, 并处以 100500元罚款 . 保存资料做好记录 , 从乙方责任成本中核减 . 5、工程质量达不到标准 , 出现质量事故 , 由乙方承担返工费用 , 工期不得顺 延, 同时取消质量奖 . 6、工程质量出现争议 , 由双方同意的工程质量检测机构鉴定, 所需费用及经 济损失 , 由责任方承担 . 第七条 甲方义务 1、管理机构 . 施工负责人李树海 , 技术负责人范志强 , 安全质量为各现场负 责人, 材料负责人杨新平 . 责任成本核算孙涛 . 2、负责对外协调 , 清理地上地下所有施工障碍.

10、 3、提供施工图纸一套 , 并组织有关人员进行图纸会审和技术交底. 按工序需 要提供相关的定型图和标准图. 4、为工程安全生产提供必要的资料和作业环境, 和乙方一起做好施工现场 的安全工作 , 文明工地建设 , 文物保护 , 环境保护和企业形象宣传工作. 5、负责对工程监理的联络和签证工作, 负责工程自验和验收交接工作. 负责 工期以外成品的防护和看护. 第八条 乙方责任 1、负责施工现场全面施工工作, 并负责工程结算和分配 . 每道工序实行书面 技术交底 ; 负责现场安全质量工作 , 负责现场材料工作 . 2、组织施工人员 , 机具, 材料进场 , 按照施工图纸和施工技术规范, 规程, 标

11、准, 精心施工并保证施工安全和工程质量. 3、编制合理施工方案 , 工程进度计划 , 确保按期完工 . 把好质量关 , 技术关 , 工期内做好已完工程的成品防护和看护. 4、施工场地干净整洁 , 保护文物和环境 , 工完场清文明施工 . 5、在施工现场采取维护作业安全, 防范危险 , 预防火灾 , 抑制噪声的有效措 施, 设置围挡设施和安全标志, 按照建筑安全标准规范实施. 负责保卫安全 , 重大 伤亡和工程质量事故及时通知甲方. 6、必须加强与其他队伍之间的相互协作与配合, 同甲方一同解决四邻相关 以及外界干涉施工的问题. 7、乙方管理要坚持文明施工, 出现打架斗殴 , 酗酒闹事 , 管理混

12、乱或造成不 良影响现象和黄赌毒等违法违纪事件, 乙方承担全部责任 , 并且甲方要对乙方处 罚直至调换施工班组 . 第九条 材料供应和检验试验 1、不合格材料严禁使用在工程上, 全部检验试验工作均由甲方进行 . 2、乙方的材料人员按甲方限额领料计划领料, 严禁超领乱领错领 , 采取措施 防止损耗 , 盗卖和丢失 . 超出合理使用范围的材料费用由乙方全额承担. 第十条 变更设计和工程数量签证 1、按图施工 . 乙方必须严格按照施工图纸, 并根据国家现行施工规范和操作 规程及强制性条文进行施工. 2、变更设计 . 任何人不得随意变更设计 . 确需变更设计必须经设计单位出具 变更文件或图纸 , 经监理

13、确认后方可进行变更. 3、乙方擅自降低标准施工 , 控制不当或施工方法不正确, 造成返工的成本支 出由乙方承担 , 甲方不予增加责任成本 . 第十一条竣工验收和质量保修 1、工程竣工后 , 按照公司质量管理规定 , 乙方自检合格后甲方在三日内进行 自验, 并在七日内给予认可或提出修改意见, 乙方按要求修改 , 直至建设单位单位 验收通过并接收使用 . 2、工程保修期一年 . 保修期内合理使用如果需要修复, 发生的工程量或经济 损失由乙方承担 . 第十二条保密 一方对因电力工程施工承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义 务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一 方

14、书面同意的除外。 第十三条补充与变更 本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合 同具有相同法律效力。 第十四条不可抗力 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合 同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一 方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行 或迟延履行的证明。 第十五条争议的解决 本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本 合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商 的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有 管辖权的

15、人民法院提起诉讼。 第十六条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之 日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。 本合同式份，具有相同法律效力。各方当事人各执份，其他用 于履行相关法律手续。 甲方(公章) ：_ 乙方(公章) ：_ 法定代表人 (签字)：_ 法定代表人 (签字) ：_ _年_月_日_年_月_日 电力承包工程合同范文3 建设单位： (以下简称甲方 ) 施工单位： ( 以下简称乙方 ) 为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的 原则，根据国家合同法、建设工程质量管理条例及有关规定，结合本 工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款， 共同遵守。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、主要工程内容：工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工 预算为准。 本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等 部分由甲方自行负责解决。 本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需 要的桥架部分，配电房内空调、风机、事