《（建筑结构工程)钢结构夹层供货安装工程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（建筑结构工程)钢结构夹层供货安装工程（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、（建筑结构工程）钢结构夹层 供货安装工程 钢结构夹层供货、安装工程 合同编号： 填写甲方 与 填写乙方 钢结构夹层供货、安装工程 _年_月_日填写签约时间 _填写签约地点 钢结构夹层供货、安装工程 甲方（委托人）：（注：须填写营业执照登记的单位全称） 注册地址：(注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人： 职务： 乙方（受托人）：（注：须填写营业执照登记的单位全称） 注册地址：(注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人： 职务： 合同文件索引 序号文件名称 第一部分合同协议书 第二部分合同条件 第三部分
2、工程规范及技术要求 第四部分附录 第五部分工程量清单 第六部分图纸 第一部分 合同协议书 发 包 人（全称）: 指定分包人（全称）:_ 鉴于发包人和承包人已接受了指定分包人提交的关于施工和完成本分包工程及修补其中任何缺陷的 投标书，依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人及指定分包人两方就本分包工程施工事项协商一致，订立 本分包合同。 1.工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点： 2.工程承包范围 承包范围： 钢结构夹层供货、安装。具体范围包括但不限于：节点的深化设计、制作、安装、安 装辅件、其它必需配备
3、的设备设施、产品检测、工程验收、成品保护、工程移交、保修服务、培训、以 及为完成本项工程所必须的工作。 3.分包合同工期 3.1 施工工期： 天。 3.2 具体进场时间以发包人工程部的开工令为准，竣工时间按发包人工程部安排，如发包人要求竣工 时间延后，指定分包人不得因此要求发包人支付任何形式的经济费用。如发包人视现场情况要求调整工 期，指定分包人必须调整并不得因此要求发包人支付任何形式的经济费用。 4.质量标准 工程质量标准: 。 5.合同价款 5.1 本合同为 ，图纸范围包干。 5.2 合同价： 元整（大写： 元） 。 6.组成合同的文件 6.1 组成本分包合同的文件包括： 1.本分包合同协
4、议书和协议书附录； 2.本合同条件； 3.工程量清单； 4.合同图纸； 5.分包工程规范及技术要求； 6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 7.本协议书中有关词语含义与本分包合同通用条款中的定义相同。 8.指定分包人向发包人承诺遵照本分包合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 9.发包人向指定分包人承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 10. 非弃权条款 一方延迟或未能行使其在本合同中的任何权利和/或救济不应被视为是对该权利和/或救济的弃权，对 此权利或救济的任何单一或部分行使，也不应阻碍对任何其它部分的行使。一
5、方对本合同中任何条款的 弃权，不应构成对本合同其它条款的弃权，该弃权也不应构成对该条款关于任何其它事件或情况的弃权， 无论这种事件或情况发生在过去、现在或将来。 11. 不可抗力 1. 不可抗力的定义 “不可抗力”指超出本合同双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本合同一方部分 或完全不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行 为、法律规定或其适用的变化，或者其它任何无法预见、无法避免或者无法控制的客观情况。 2. 不可抗力的后果 （1）如果发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间 内自动中止，并且其履行
6、期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此遭受惩罚或承担责任。 （2）受不可抗力影响的一方应于不可抗力事件发生后及时书面通知另一方，并且在不可抗力事件发 生后 日内向另一方提供政府部门或公证部门出具的不可抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受 不可抗力影响的一方还应尽一切合理努力使损失降低至最低限度。 （3）发生不可抗力时，双方应立即进行磋商，寻求公正解决方案，并且要尽一切合理努力使损失降 低至最低限度。 12. 通知条款 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知应以书面信函形式或甲乙双方确认的传真、电子 邮件或类似的通讯方式发送至以下地址。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信
7、誉的特快专递送 达。如使用挂号信件或特快专递的，邮件到达日期即为通知日期，如使用传真、电子邮件或类似的通讯 方式，通讯发出日期即为通知日期。 如送达甲方，则送至： 地址： 邮编： 收件人： 电话： 传真： 电子邮件： 如送达乙方，则送至： 地址： 邮编： 收件人： 电话： 传真： 电子邮件： 13. 不得转让条款 未经一方事先书面同意，另一方不得向任何第三方转让其在本合同项下的任何权利和义务。 14. 争议解决 在履行本合同过程中发生的一切争议，双方同意按照以下第 种方式解决： 1. 向北京仲裁委员会申请仲裁; 2. 向 仲裁委员会申请仲裁; 3. 向甲方注册地人民法院起诉； 4. 向合同签订
8、地人民法院起诉； 5. 向 人民法院起诉。 15. 其他条款 1. 未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署方为 有效。 2.书面补充合同及本合同的附件构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 3. 本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 甲方（公司章）： 乙方（公司章）： 法定代表人 法定代表人 （或授权代表）： （或授权代表）： 签约日期： 年 月 日 签约地点： 建议填写我方签约主体所在地 第二部分 合同条件 一、通用条款 .8 1、词语定义及解释.8 1.1 词语定义.8 1.2 标题和旁注.9 2、总包合同相关内容 .9 2.1 在总包合同条款下指定分包人应负的责任.9 3、指定分包合同文件 .9 3.1 书面形式.9 3.2 合同文件组成及解释顺序.9 3.3 语言文字和适用法律、法规 .9 3.4 图纸.9 3.5 适用标准、规范.10 3.6 工程指令.10 4、承包人.10 4.1 承包人代表.10 4.2 承包人责任.10 5、指定分包人
