《202X年建筑工程勘察合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《202X年建筑工程勘察合同(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程勘察合同范本建设工程勘察合同(一)岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探工程名称:工程地点:合同编号:(由勘察人编填)勘察证书等级:发包人:勘察人:签订日期:中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局 二O年月勘察人发包人委托勘察人承担任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定,结合本工 程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经 发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程建设地点:1.3工程规模、特征:1.4 工程勘察任务委托文号、日期: 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求: 1.6承接方式1.7预计勘
2、察工作量:第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确 性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、 施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建 筑总平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资 料。2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电 缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察 人支付相应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成
3、果资料四份,发包人要求增加的 份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工,年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合 同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的 时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影 响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。4.2 收费标准及付费方式421本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完 成工作量结算 ”等方式计
4、取收费。国家规定的收费标准中没有规 定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。422本工程勘察费预算为元(大写_),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作为定金,计元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际 完成工程进度%时,向勘察人支付预算勘察费的%的工程进度款,计元;勘察工作外业结束后天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的%,计元;提交勘察成果资料后 10 天内,发包人应一次付清全部工程费 用。第五条发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务 及技术要求,并按第二条规定提
5、供文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人 应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的 资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程 中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出 现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障 碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工 现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作 业用船等),并承担其费用。5.1.4 若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业 时,发包人应派人负责
6、安全保卫工作,按国家有关规定,对从事 危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。5.1.5 工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出 的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,关承担 费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应 按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费元。5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包 人应支付停、窝工费(计算方法见 6.1 );发包人若要求在合同规 定时间内
7、提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提 前一天向勘察人支付元计算加班费。5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、 资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议, 未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、 传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况, 发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责 任。5.2 勘察人责任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托 书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格 的勘察成果资料,并对其负责。5.
8、2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责 无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善, 需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质 量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免 收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔 偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。5.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包 人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地 貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减 工作量或修改勘察工作的意见,并办理
9、正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其 它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条违约责任6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝 工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按 预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给 勘察人来回进出场费和调遣费。6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术 要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合 同时,勘察人未进行勘察工作的
10、,不退还发包人已付定金;已进 行勘察工作的,完成的工作量在50以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计元;完成的工作量超过50时,则应向勘察人支付预算额 100的勘察费。6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日, 应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资 料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘 察人不履行合同时,双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充 协议,补充协议与本合同具有同等效力。第八条其它约定事项:第九条
11、本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可 由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘 察人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民 法院起诉。第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级 建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必 要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察 人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式份,发包人份、勘察人份。发包人名称:勘察人名称:(盖章)(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章)(盖章)备案号: 经办人: 备案日期:年月日鉴证日期:年月日