《2020新版夜景安装工程施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020新版夜景安装工程施工合同范本（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号：YB-HT-006697编号：YB-HT-0066972020新版夜景安装工程施工合同范本2020 new model construction contract for nightscape installation project 甲 方： 乙 方： 签 订 日 期： 年 月 日2020新版夜景安装工程施工合同范本说明：本合同书适用于明确双方必须履行的义务和应当享有的权益，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：根据中华人民共和国合同法，甲方将_项目的夜景安装工程承包
2、给乙方施工，在平等、自愿的原则下，结合具体情况，双方协商一致，签订本合同：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程内容：5、工程造价：二、施工期限1、_年_月_日开工，_年_月_日完成。2、因不可抗拒因素导致施工不能的，则工期顺延。乙方无正当理由不施工，延误工期的，每延期一天，乙方需向甲方缴纳罚款_元/天。三、质量和效果要求1、乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证；2、乙方负责工程的整体施工及系统工程，包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作；3、乙方承包甲方施工的夜景安装工程，必须按照国家、行业的设计要求、夜景亮化效果、灯具布置图等要求施工，保证达到质量要求
3、；4、乙方保证亮化效果达到甲方要求。四、甲、乙双方责任1、甲方责任（1）图纸和技术的交底须在开工前10天完成。（2）积极配合乙方施工，做好施工现场协调、协助工作。（3）对工程进度和质量进行监督，及时组织工程验收，按期支付工程价款。2、乙方责任（1）施工前编制灯光设计方案、效果演示图和施工组织设计交给甲方审查。（2）严格按规定施工，保证施工质量，按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。（3）工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理，因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。五、安全责任1、在使用甲方设施时应注意安全措施，保持建筑的整洁，如有损坏，乙方应
4、无偿修复、赔偿。2、晚上加班时要控制噪声，及时清运垃圾，在甲方指定地点堆放并外运。3、严格按照安全规范操作，确保安全施工，否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责，甲方不负任何责任。六、验收及保修1、乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请。2、甲方接到乙方竣工验收申请后，应于_天内组织城市管理委员会等相关部门共同验收，验收不合格的，乙方应无条件返工至合格。3、本工程免费保修_年，非工程设计、产品和安装质量问题除外，接到甲方维修通知_小时内到达现场进行维修。七、工程费结算与付款经甲方和城市管理委员会共同验收合格后，甲方_天内一次性支付工程款（除留5%质保金）给乙方，即_元整，质保金_万元，在_年内付清。八、违约责任1、合同签订后，单方面不履行合同义务者需要承担违约责任，违约方需支付_万元违约金给守约方，同时对方保留追究违约方的权利。2、未尽事宜双方友好协商，如协商不成可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，双方签字盖章生效，具有同等法律效力，合同履行完毕后，自动失效。甲方：负责人：联系方式：合同签订地：合同履行地：_年_月_日乙方：负责人：联系方式：合同签订地：合同履行地：_年_月_日云博图文设计有限公司Yunbo Graphic Design Co., Ltd.第 6 页
