《配电箱柜购销合同协议书范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《配电箱柜购销合同协议书范本（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号：配电箱柜购销合同供 方： 需 方： 见证方： 签订日期： 年 月日供方： 需方：见证方：签定地点：签定时间：一、产品名称：图纸范围内的照明、动力配电箱、柜。规格型号： 见设计图纸。生产厂家： 。数量：见设计图纸 （ 只）金额： 元 。合计人民币（大写） 元整 。二、质量要求技术标准：按（建筑电气工程质量验收规范（GB503032002）及甲方的具体工艺标准等相关要求进行验收。三、交货地点方式： 。四、运输方式及到达地点和费用负担：供方负责。五、交货时间及数量：合同签定后 5 天内暗装箱壳体送到现场，全部货物于 年 月 日交清。六、验收标准、方法及提出异议期限：货到现场由甲方、监理，见证方
2、确认质量。七、结算方式：按实际工程量结算。八、付款方式及期限：货到现场并经业主、监理、总包单位确认施工单位安装暗装箱壳体送到现场付20%，全部货到付 30%，初验结束付 20%，工程竣工验收合格后付 25%，余款二年内结清。九、违约责任：因发包人违约给承包人造成的经济损失（按实计算） ，顺延延误的工期。因承包人违约造成的经济损失，发包人则按每项计 元/ 次人民币进行处罚 。十、解决合同纠纷方式： 法院仲载。十一、其它约定事项：供方履约保证金，全部货到退还50%，工程竣工验收合格后结清。供方需方见证方单位名称（章）单位名称（章）单位名称（章）单位地址单位地址单位地址法定代表人法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人委托代理人电话电话电话开户银行开户银行开户银行帐号帐号帐号邮政编码邮政编码邮政编码
