《建设工程施工合同协议书范本精品模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同协议书范本精品模板（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工合同甲方：乙方：签订日期：年月日发包人 （简称甲方 ） ： 承包方 （简称乙方 ） ：根据中华人民共和国合同法 及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确 双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款 供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务 （ 内容）与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范jgj79-2002 要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准： 第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地 （ 附红线
2、范围 ） ，以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的 坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于 年月日竣工，总工期为 天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经 甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为 元，总价预计为元（大写： ） ，总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 %的款项，计 元;地基基础工程完成强夯工作量 %时，甲方向乙方支付工程进度款 %的款项，计 元。剩余 %款
3、项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付， 第五条：双方责任 1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按 合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合 同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任 1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应 补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格
4、验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还 甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的 逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院 起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方 （公章 ） ： 乙方（ 公章 ） ：法定代表人 （ 签字） ： 法定代表人 （ 签字） ：年月日 年月日
