《钢筋结构工程合同范本2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢筋结构工程合同范本2（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工合同 甲方 海关 乙方 市新纪元装饰工程 按照 中华人民国经济合同法 和 建筑安装工程承包合同条例 的原则 结合本工程具体情况 甲 乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款容 第 1 条 工程概况 1 1 工程名称 海关大楼西北侧车棚 1 2 工程地点 海关大楼西北侧 1 3 工程面积 1 4 工程容 钢结构车棚制作安装 1 5 承包围 开工日期 2008 9 25 竣工日期 2008 10 25 质量等级 合格 合同价款 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装 不得转包 本工程价款的计算按工程总造价一次确定 如设计图纸变更则相应调整变更 部分造价 安全措施 技术措施由乙方提
2、供技术方案 经有关专家评审 甲方批准认可 第 2 条 合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成 1 工程承包合同 2 工程补充合同 3 工程设计变更 4 工程联系单 5 工程签证 第 3 条 合同文件使用的标准适用法律 适用法律情况 国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件 适用标准 规 本工程应执行的规如下 钢结构工程施工及验收规 及其它政府的规定 第 4 条 图纸 由乙方委托设计 及时将全套图纸交甲方认可 第 5 条 甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责 乙方必须接受其指令 凡甲方代表 及其委派人员在本工程施工中 在其职责围所发出的书面指令和
3、签证 均应视为 甲方意见的有效表达 第 6 条 乙方驻工地代表 乙方委派驻工地代表 乙方委派负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和职责 凡乙方代表及其委派人员在工程施工 中 在其职责围所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达 第 7 条 甲方工作 1 甲方应在开工前清理好现场 做到三通一平 水电路通 施工场地平整完毕 以保证乙方顺利开工 2 甲方负责按合同支付工程款 3 甲方提供进出道口的临时通行证给乙方 第 8 条 乙方工作 乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸 采购材料 组织生产 第 9 条 进度计划 按双方协商的工期要求施工 第 10 条 工程预付款 工程款支付及结算
4、 甲乙双方约定 第 11 条 保修 保修容 围 乙方承包围的全部工程容 和其它确属乙方施工质量问题的均属乙 方保修围 保修期限 在保修期限 乙方对施工质量问题免费维修 在保修期限之外或非因乙方责任造 成的修理由甲方支付费用 有关保修细则 双方另定协议 第 12 条 争议 双方应严格执行合同条款 并本着友好合作的精神 处理合同期间的各类问题 尽量避免争议或纠纷 如果发生争议 按下列原则处理 1 双方发生争议 首先由双方的上级主管部门调解 在一方提出调解要求后的 10 天 双方应保证合同的继续执行 2 双方接受调解结果 应在调解作出后2 天执行 对调解的结果不能接受 或 由于一方不执行调解结果使调
5、解结果无法执行 任何一方可在调解作出7 天后提 请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁 如任何一方不接受仲裁 可要求 法院判决 第 13 条 违约 如有违约 应按经济合同法的原则 由违约一方承担违约责任并向对方支付违约 金 第 14 条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定 因施工造成工伤事故由乙方负 责 乙方应根据本工程的员工作好安全 文明施工教育 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定 否则发生的一切费用及造成的损 失由乙方负责 第 15 条 不可抗力 因不可抗力 工程造成工期延误和工程破坏 双方另行协商处理 第 16 条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起
6、生效 至保修期满后终止 第 17 条 合同份数 本合同一式四份 双方各执二份 甲方 盖章 乙方 盖章 地址 地址 法定代表人法定代表人 日期日期 工程施工合同 甲方 海关 乙方 市新纪元装饰工程 按照 中华人民国经济合同法 和 建筑安装工程承包合同条例 的原则 结合本工程具体情况 甲 乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款容 第 1 条 工程概况 1 1 工程名称 海关大楼西北侧岗亭 1 2 工程地点 海关大楼西北侧 1 3 工程面积 1 4 工程容 岗亭制作 1 5 承包围 开工日期 2008 10 25 竣工日期 2008 11 10 质量等级 合格 合同价款 乙方以包工包料的方式对本
7、工程钢结构进行制作安装 不得转包 本工程价款的计算按工程总造价一次确定 如设计图纸变更则相应调整变更 部分造价 安全措施 技术措施由乙方提供技术方案 经有关专家评审 甲方批准认可 第 2 条 合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成 1 工程承包合同 2 工程补充合同 3 工程设计变更 4 工程联系单 5 工程签证 第 3 条 合同文件使用的标准适用法律 适用法律情况 国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件 适用标准 规 本工程应执行的规如下 钢结构工程施工及验收规 及其它政府的规定 第 4 条 图纸 由乙方委托设计 及时将全套图纸交甲方认可 第 5 条 甲方驻工地代表 甲方委派同志为
8、驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责 乙方必须接受其指令 凡甲方代表 及其委派人员在本工程施工中 在其职责围所发出的书面指令和签证 均应视为 甲方意见的有效表达 第 6 条 乙方驻工地代表 乙方委派驻工地代表 乙方委派负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和职责 凡乙方代表及其委派人员在工程施工 中 在其职责围所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达 第 7 条 甲方工作 1 甲方应在开工前清理好现场 做到三通一平 水电路通 施工场地平整完毕 以保证乙方顺利开工 2 甲方负责按合同支付工程款 3 甲方提供进出道口的临时通行证给乙方 第 8 条 乙方工作 乙方按照甲方要求的时间及
9、时组织工程技术人员熟悉图纸 采购材料 组织生产 第 9 条 进度计划 按双方协商的工期要求施工 第 10 条 工程预付款 工程款支付及结算 甲乙双方约定 第 11 条 保修 保修容 围 乙方承包围的全部工程容 和其它确属乙方施工质量问题的均属乙 方保修围 保修期限 在保修期限 乙方对施工质量问题免费维修 在保修期限之外或非因乙方责任造 成的修理由甲方支付费用 有关保修细则 双方另定协议 第 12 条 争议 双方应严格执行合同条款 并本着友好合作的精神 处理合同期间的各类问题 尽量避免争议或纠纷 如果发生争议 按下列原则处理 1 双方发生争议 首先由双方的上级主管部门调解 在一方提出调解要求后的
10、 10 天 双方应保证合同的继续执行 2 双方接受调解结果 应在调解作出后2 天执行 对调解的结果不能接受 或 由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行 任何一方可在调解作出7 天后提 请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁 如任何一方不接受仲裁 可要求 法院判决 第 13 条 违约 如有违约 应按经济合同法的原则 由违约一方承担违约责任并向对方支付违约 金 第 14 条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定 因施工造成工伤事故由乙方负 责 乙方应根据本工程的员工作好安全 文明施工教育 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定 否则发生的一切费用及造成的损 失由乙方负责
11、 第 15 条 不可抗力 因不可抗力 工程造成工期延误和工程破坏 双方另行协商处理 第 16 条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效 至保修期满后终止 第 17 条 合同份数 本合同一式四份 双方各执二份 甲方 盖章 乙方 盖章 地址 地址 法定代表人法定代表人 日期日期 工程施工合同 甲方 海关 乙方 市新纪元装饰工程 按照 中华人民国经济合同法 和 建筑安装工程承包合同条例 的原则 结合本工程具体情况 甲 乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款容 第 1 条 工程概况 1 1 工程名称 海关招待所东边停车棚工程 1 2 工程地点 海关招待所东边 1 3 工程面积 1 4 工程
12、容 老房子拆除 钢结构车棚制作 1 5 承包围 开工日期 2008 9 25 竣工日期 2008 10 25 质量等级 合格 合同价款 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装 不得转包 本工程价款的计算按工程总造价一次确定 如设计图纸变更则相应调整变更 部分造价 安全措施 技术措施由乙方提供技术方案 经有关专家评审 甲方批准认可 第 2 条 合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成 1 工程承包合同 2 工程补充合同 3 工程设计变更 4 工程联系单 5 工程签证 第 3 条 合同文件使用的标准适用法律 适用法律情况 国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件 适用标准 规 本工程
13、应执行的规如下 钢结构工程施工及验收规 及其它政府的规定 第 4 条 图纸 由乙方委托设计 及时将全套图纸交甲方认可 第 5 条 甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责 乙方必须接受其指令 凡甲方代表 及其委派人员在本工程施工中 在其职责围所发出的书面指令和签证 均应视为 甲方意见的有效表达 第 6 条 乙方驻工地代表 乙方委派驻工地代表 乙方委派负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和职责 凡乙方代表及其委派人员在工程施工 中 在其职责围所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达 第 7 条 甲方工作 1 甲方应在开工前清理好现场 做到三通一平 水电
14、路通 施工场地平整完毕 以保证乙方顺利开工 2 甲方负责按合同支付工程款 3 甲方提供进出道口的临时通行证给乙方 第 8 条 乙方工作 乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸 采购材料 组织生产 第 9 条 进度计划 按双方协商的工期要求施工 第 10 条 工程预付款 工程款支付及结算 甲乙双方约定 第 11 条 保修 保修容 围 乙方承包围的全部工程容 和其它确属乙方施工质量问题的均属乙 方保修围 保修期限 在保修期限 乙方对施工质量问题免费维修 在保修期限之外或非因乙方责任造 成的修理由甲方支付费用 有关保修细则 双方另定协议 第 12 条 争议 双方应严格执行合同条款 并本着
15、友好合作的精神 处理合同期间的各类问题 尽量避免争议或纠纷 如果发生争议 按下列原则处理 1 双方发生争议 首先由双方的上级主管部门调解 在一方提出调解要求后的 10 天 双方应保证合同的继续执行 2 双方接受调解结果 应在调解作出后2 天执行 对调解的结果不能接受 或 由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行 任何一方可在调解作出7 天后提 请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁 如任何一方不接受仲裁 可要求 法院判决 第 13 条 违约 如有违约 应按经济合同法的原则 由违约一方承担违约责任并向对方支付违约 金 第 14 条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定 因
16、施工造成工伤事故由乙方负 责 乙方应根据本工程的员工作好安全 文明施工教育 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定 否则发生的一切费用及造成的损 失由乙方负责 第 15 条 不可抗力 因不可抗力 工程造成工期延误和工程破坏 双方另行协商处理 第 16 条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效 至保修期满后终止 第 17 条 合同份数 本合同一式四份 双方各执二份 甲方 盖章 乙方 盖章 地址 地址 法定代表人法定代表人 日期日期 工程施工合同 甲方 海关 乙方 市新纪元装饰工程 按照 中华人民国经济合同法 和 建筑安装工程承包合同条例 的原则 结合本工程具体情况 甲 乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款容 第 1 条 工程概况 1 1 工程名称 海关招待所后侧停车棚工程 1 2 工程地点 海关招待所后侧 1 3 工程面积 1 4 工程容 老棚子拆除 钢结构车棚制作 1 5 承包围 开工日期 2008 10 8 竣工日期 2008 10 31 质量等级 合格 合同价款 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装 不得转包 本工程价款的计算按工程总造价一次确定 如设计图
