《最新20181股份合作劳务报酬分配合同改改》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新20181股份合作劳务报酬分配合同改改（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、股份合作劳务报酬分配合同甲方（施工公司）：江苏国龙翔建设有限公司乙方（股份劳务合作者）：根据中华人民共和国合同法和相关法律法规，本着平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，甲、乙双方自愿组成股份制施工联合体，并达成如下协议，以共同遵守。一、【工程概况】：（具体内容详见甲方与业主方或发包方签订的施工承包合同）。（一）、【工程项目】 淮北机场产业园 （二）、【工程地点】： 淮北市濉溪县经济开发区 （三）、【工程总投资】壹佰伍拾亿 元（以实际签订的施工合同的工程量或工程总投资为准二、【甲乙双方合作分工】：甲方委托乙方负责工程施工合同签订之前的项目引、接洽、运作等相关工作，并进行有偿服务；甲方负责提供施工
2、公司的相关资料以及项目签定承包合同后的运作和整个工程的施工和管理等工作。三、【乙方的投资与回报】：（一）、【乙方的投资】：乙方以下列资金作为【股份合作投资款】对工程项目进行投资参股，乙方作为参股方，应享有股东项目分的权利和义务；乙方所应得的【股份合作投资回报款】即是税后红利。1、乙方的有偿服务报酬款；2、乙方的有偿服务工作中的劳务费；3、乙方的有偿服务工作中所发生的各项成本费用（包括乙方负责工程施工合同签订前的相关工作所花费的所有费用）。（二）、【乙方的回报】1、乙方所应得的【股份合作投资回报款】作为税后的固定红利，向甲方按乙方要求打入乙方指定帐户中。2、乙方的【股份合作投资回报款】包括在下述
3、固定红利中（税后），甲方不另外再另加追回或让乙方支付资金；乙方所涉及的所有应税税金都由甲方缴纳，并将税票或税票扫描件交给乙方，甲方承诺乙方所得股份红利为合法的税用税金总造价的 0. 5%，任何原因都不能追缴乙方的合法股份红利，否则甲方承担一切经济和法律责任。3、【其计算方法是】按公司合作报酬总价0.5%计算（税后，即￥_万元）作为支付乙方的报酬（股份合作投资回报款） 4、以甲方签订施工合同最终结算总价为准支付公司合作报酬的0.4%支付给乙方。 四、【股份合作投资回报款】的具体支付方法，正式合同签订后，具体以淮北机场工业园工程施工合同总价款按0.4%人民币的提取比例，当甲方在开工进场收到预付款后
4、的3日内向乙方首次按比例支付8，并将款项汇入乙方的指定账户，剩余款项按照月进度工程款先后到账的顺序分11次（即在十一个月内）按照提取比例均衡的向乙方支付完毕；当【股份合作投资回报款】付清后，此合同即刻终止失效五、甲乙双方所签诉本【股份合作劳务报酬分配合同】即刻中止失效。【股份合作投资回报款】的分配方案：（1） 、甲方每交付款，必须要按照乙方提供的以下指定账户和分配定额，按照比例分配的原则，分别汇款至以下账户，甲方要在支付【股份合作投资回报款】的同时，同步按比例进行分割到位！【股份合作投资回报款】。受益人开户银行账 号比例金额六、责任区分：1、乙方负责工程项目合同签订前邀约施工公司的相关准备工作
5、，协助甲方做好施工公司与业主或者发包方签订施工合同及协调与发包方的相关关系。2、甲方施工公司在施工中发生的人身伤亡事故、机械事故、刑事治安、民事纠纷，财务纠纷，以及工期延误发生的责任均由发包方及施工单位负责，乙方概不承担任何相关经济、法律与连带责任。3、无论甲方名称和法定代表或法人授权委托人发生变更或任何变化，以及工程合同的分包、转让等都不影响本协议的法律效力，甲方应付给乙方的股份红利（即【股份合作投资回报款】都必须如约履行。七、其它约定：1、甲、乙双方的债权债务，由甲、乙双方各自负责，与对方没有任何连带关系。2、甲方与业主方或者发包方签订的施工合同副本交给乙方保管（或在施工合同复印件上加盖甲
6、方印章）。当乙方收完【股份合作投资回报款】（即：固定红利）后，乙方退还施工合同副本。3、甲方支付给乙方股份红利由乙方自行分配，甲方不得干涉、甲方在支付时以乙方经办人的签字为准，其他人员签字无效。八、违约责任及解决办法：1、甲方【股份合作投资回报款】（即：固定红利）的支付，甲方必须要按照本股份合作劳务报酬分配合同规定的时间以及乙方代表人提供的指定账户和定额汇入，以上款项甲方若缓付超过2日内的话，则以后的每一天加付滞纳金（按总工程量或合同总造价的千分之三，甲方支付给乙方。2、当甲方与业主方或者发包方签订正式施工承包合同生效后，既本【股份合作劳务1、 报酬分配合同】同时生效，如甲方或甲方签字人不履行
7、本合同，乙方可就此股份合作劳务报酬分配合同向甲方或甲方签字人追索【股份合作投资回报款】（即：固定红利）；并有权力要求业主方或者发包方代扣；并且也可以向人民法院提起诉讼；此【股份合作劳务报酬分配合同】生效后，既可作为向任何行政促裁部门提起诉讼的依据，甲方和甲方签字人不得作任何抗辩和反诉！2、 如果甲方不按本【股份合作劳务报酬分配合同】规定执行、不主动支付给乙方【股份合作投资回报款】（即：固定红利），给乙方造成了经济损失，属甲方违约！乙方有权持本【股份合作劳务报酬分配合同】向业主方或发包方支取【股份合作投资回报款】（即：固定红利），甲方无条件认可，决无异议！3、 乙方也可向工程地有管辖权人民法院起
8、诉，向甲方索赔，申请执行，甲方自愿放弃对本协议所列条款之所有抗辩和申诉权力，除承担违约产生的一切费用外，并按合同工程总造价3%加罚补偿乙方的损失！9、 本【股份合作劳务报酬分配合同】的生效和失效条件：1、 本【股份合作劳务报酬分配合同】以甲方与业主方或者发包方签订正式施工合同生效后而生效；假若乙方不能促成甲方与业主方或者发包方签订正式施工合同，则本【股份合作劳务报酬分配合同】自行失效。2、 本【股份合作劳务报酬分配合同】上所有空格内的手写字体、打印字体、传真件、电子邮件扫描件等、与原件具有同等法律效力。3、 本【股份合作劳务报酬分配合同】甲乙双方各执两份，甲方签字盖章即可、且与甲方和业主方或者
9、发包方签订的工程施工合同同时生效。十、特别说明：由于本项目建设工程停工、资金链出现断裂，政府行为即自然灾害等现象，甲方相应停止向乙方支付【股份合作劳务报酬分配合同】，若恢复正常施工，则继续恢复向乙方正常支付【股份合作劳务报酬分配合同】。十一、甲乙双方应保守所涉及本项目建设工程的商业秘密，乙方不得已其在合作过程众获取的甲方的商业秘密而做出任何不利于甲方的任何施工行为（即泄露秘密），若泄露秘密，则视同乙方为违约行为，甲方有权拒绝支付乙方的【股份合作劳务报酬分配合同】。十二、本【股份合作劳务报酬分配合同】与施工合同具有同等法律效力；本【股份合作劳务报酬分配合同】未尽事宜，由甲乙双方协商解决或通过仲裁机构裁定。十三、本合同签约地。甲方（盖章）： 乙方（签字）：法人（签字）： 身份证号码：法定委托人（签字）： 身份证号码：电话号码： 合同签订日期：二0一八年 月 日 5
