《2020（招标投标）南山区新安学院排水达标整改工程施工抽签定标招标文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020（招标投标）南山区新安学院排水达标整改工程施工抽签定标招标文件（109页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 南山区法院 检察院大楼排水达标整改工 程 南山区新安学院排水达标整改工程 施工抽签定标招标文件 投标人须知 附件 1 投标承诺书 附件 2 合同文本 2010 年 10 月 目 录 第一章 投 标 人 须 知 1 第二章 投 标 承 诺 书 7 第三章 合同文件格式 9 提示 招标人必须事先将所有的空格填好 投标人须知 致南山区法院 检察院大楼排水达标整改工程 南山区新安学院排水达标 整改工程的投标人 鉴于我方工程编号为 的南山区法院 检察院大楼排水达 标整改工程 南山区新安学院排水达标整改工程拟采用摇号抽签的方式定标 现将有关事项通知如下 1 本工程的标底为 1081483 12 元 中标
2、价为标底下浮 12 即 951705 14 元 2 抽签确定的中标人与我方签订的施工合同将采用本招标文件附件 2 合同文 件 并遵守以下条款 1 本工程采用固定单价合同 2 本工程采用的工程量计算规则是 建设工程工程量清单计价规范 GB50500 2008 及深圳市补充规范 标底是依据深圳市现行计价标准 按照推 荐费率 使用 2010 年第 9 期 深圳建设工程价格信息 编制完成的 对于该期 价格信息 中没有的材料 设备 参考 2009 年第 1 期之后至本期的 价格信息 采取就近参考的原则选择确定 仍没有的通过市场询价确定 3 合同中的项目单价以本工程标底中各项目的综合单价下浮 12 提示
3、同第 1 条确定的下浮率 为准 工程量以工程结算时核实的工程量为准 对于暂定 价材料和设备 施工过程中承包人要作好价格确认工作 结算时 按我方确认的价 格对比标底下浮后的材料和设备价格计算补差 补差部分不再下浮 4 中标单位于收到中标通知书 14 天内发现因标底错项引起的单价增减超 过该单价的 5 时 含 5 向建设单位提出对公布标底单价的书面核查意见 经 建设单位同意后送标底编审单位复核 经复核因标底错项引起的单价增减超过公布 标底单价的 5 含 5 时 给予修正 否则不予修正 超过 14 天期限后对标底错 项引起的单价减少不予修正 但是因标底错项引起的单价增加超过公布标底单价的 5 含 5
4、 时 建设单位随时有权利给予修正 5 施工中任何变更价款的确定均遵循上述各条款的规定 6 附件 2 中所列合同条款未经发包人同意 不允许更改 3 本工程的投标有效期为 30 日历天 从截标之日起计 4 本工程的投标文件应由 投标承诺书 附后 法定代表人证明书 法定 代表人授权委托书 拟用于本工程的企业建造师或项目经理资质证书 复印件加盖 公章 组成 注 合同文件不作为投标文件的组成部分 投标文件应统一装袋密 封 并在袋上注明工程名称以及投标人名称 地址 邮政编码 封口处应贴封条并 骑缝加盖投标人公章 5 本工程的截标和抽签会时间为 2010 年 11 月 5 日 10 点 00 分 截标地点为
5、 深圳市南山区前海路 1366 号爱心大厦 15 楼 电话 26561427 逾期送达的投标文件我方将不予受理 若按期递交投标文件的投标人数量不足 7 家 我方有权将暂停或者终止此 次招标 我方不负担因招标失败给投标人造成的损失 7 本工程抽签中标的原则是 大号中标 8 本工程抽签会将按下列程序公开进行 1 投标人代表签到及截标 投标人代表从排号机上取号 按取号顺序提 交投标文件并签到 2 投标人代表资格审查 抽签前投标人代表必须向招标人代表出示资格 证明文件 由招标人代表进行资格审查 投标人代表必须出示的资格审查资料如 下 法定代表人证明书 加盖投标人公章 法人授权委托 加盖投标人公章 被委
6、托人身份证原件 3 抽签顺序 按投标人代表截标签到的先后顺序进行抽签 4 抽签 经审查 投标人代表资格符合要求的立即抽签 不符合的 则 被视为放弃抽签资格 投标人代表按抽签按钮后如果没有抽到号码球 则再按抽 签按钮重抽一次 直至抽到号码球为止 投标人代表抽签后须对抽签号码进行签 字确认 5 抽签过程中 凡未按截标签到排号顺序进行抽签的 自违反者 含违 反者 之后抽签结果无效 重新抽签 违反者之前抽签结果依然有效 6 首轮抽签结束后 中标候选人有重号的 重号投标人进行下一轮抽签 抽签顺序和中标原则不变 直至确定抽签结果为止 7 投标文件审查 由招标人代表对中标候选人的投标文件进行审查 并 当场宣
7、布投标文件审查结果和抽签结果 如投标文件符合要求 该投标人为中标 人 如果投标文件不符合要求 当场废标 并对抽签结果为次大号者的投标文件 进行审查 以此类推 注 有以下情况之一 均视为投标文件不符合要求 当场废标 1 投标承诺书 未经投标人法定代表人或法定代表人授权委托人签字并加 盖投标人公章 或未提供相应的法定代表人证明书或法定代表人授权委托书或拟 用于本工程的企业建造师或项目经理资质证书 复印件加盖公章 2 修改招标人提供的 投标承诺书 内容的 可原谅的并且不引起歧义的 错别字除外 3 投标文件未按投标须知第 4 条规定封装或封装文件不符合投标须知第 4 条规定的 当审查至剩余家数少于招标
8、文件规定后仍然没有中标人时 则本次招标失败 由建设单位自行决定向区建设局申请将该工程改为直接发包 8 有下列情形之一的 投标人被视为放弃抽签及中标资格 1 未按截标时间签到的 2 抽签会期间 经招标人代表三次呼叫投标人代表人仍不到场的 3 主持人宣布开标结束前 擅自离开抽签会场的 9 有下列情形之一的 则本次招标失败 1 通过资格审查的投标人代表人数少于第 5 条规定数量的 2 当投标文件审查至剩余家数少于第 5 条规定数量后仍然没有中标人时 10 如因电力供应 抽签机故障等客观原因导致抽签会无法进行的 经区 政府采购及招标中心工作人员确认 招标人可终止该次抽签定标会 已抽出号码 全部作废 由
9、招标人重新组织抽签定标会 注 具体抽签会流程详见 小型建设工程采用预选承包商施工招标及投标指 南 9 本工程招标投标活动在深圳市南山区政府采购及招标中心进行 投标人 应当遵守该中心的相关交易服务规定 投标人违反上述交易服务规定可能导致不 利后果 责任由该投标人自负 10 拟用于本工程的建造师或项目经理须在 深圳市住房和建设局 备案并取 得安全生产考核合格证 11 投标人如递交投标文件 均认为同意招标文件中所有条款 含附件内容 如中标后不同意按照招标文件内容约定办理有关事项 如签订合同等 发包 人可以废除中标人资格 由第二中标候选人担任中标人 抽签结果为次大号者 以此类推 12 南山公安分局办公
10、楼 综合楼及家属楼排水达标整改工程 南山公安 分局机动训练大队南片排水达标整改工程 南山区城管局执法监察大队排水达标整 改工程 南山公安分局南头派出所办公楼排水达标整改工程 南山公安分局粤海 派出所宿舍楼排水达标整改工程 南山公安分局沙河派出所旧家属楼排水达标整改 工程 南山公安分局蛇口派出所办公楼及宿舍楼排水达标整改工程 南山公安分 局招商派出所办公楼排水达标整改工程 南山天后宫博物馆排水达标整改工程 南山区西丽颐老院排水达标整改工程 南山区西丽法庭排水达标整改工程 南山 公安分局塘朗派出所宿舍楼排水达标整改工程 中标单位不得参加本项目的投标 招标人 盖章 年 月 日 附 附件 1 投标承诺
11、书 附件 2 合同文件 附件 1 投标承诺书 投 标 承 诺 书 致招标人 深圳市南山区农业水务局 我方决定参加贵方工程编号为 的南山区法院 检察院大楼排 水达标整改工程 南山区新安学院排水达标整改工程 的抽签竞标 并完全接受 贵方与招标公告一并发出的 投标人须知 中的所有内容 为此 我方作出如下 承诺 1 我方同意接受贵方提出的本工程的中标价为公布标底下浮 12 即 951705 14 元 并同意中标后按照贵方 投标人须知 第 2 条确定的原则以及 按照招标文件中的 合同文件 招标文件附件 2 合同文件 与贵方签订固定单 价的工程承包合同 附件 2 中所列合同条款未经发包人同意 不允许更改
12、2 一旦我方中标 我方保证 在 40 日历天内完成并移交本工程 质量达 到 合格 标准的要求 提示 标准 是指国家 省 市及行业现行的有关 工程建设技术标准 招标人应当在此列明 3 一旦我方中标 我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施 4 我方保证在收到贵方中标通知书 天内或在签订合同前 天内 向贵方递交银行出具的且经贵方认可的履约担保保函 履约担保金额不低于中标 价的 10 且不低于中标价与标底之间的差额 即 万元 5 我方保证在中标后 7 天内编制完成本工程实施的施工组织设计 并得 到贵方的认可 6 我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工 7 我方保证严格执行有关法律 法
13、规 规章 规范性文件的规定 决不挂 靠 转包 违法分包 8 我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增减的工程项 目 严格按照双方合同的有关规定计量和计价 并保证接受贵方要求完成变更或增 减的所有工程内容 9 我方接受贵方保留因错项引起的综合单价超过5 含 5 的项目综 合单价进行修正的权力 10 我方若违反上述承诺之一的 愿承担一切责任并接受有关处罚 承诺人的法定代表人或授权委托人 签字 承诺人 盖章 年 月 日 附件 法定代表人证明书 法定代表人授权委托书 企业建造师或项目经理资质 证书 复印件加盖公章 注 拟用建造师或项目经理须在 深圳市住房和建设局 备案并取得安全生产考核 合
14、 格证 附件 2 合同文件 合同文件格式 协议书 发包人 全称 深圳市南山区农业水务局 承包人 全称 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 深圳经济特区建 设工程施工招标投标条例 及其他有关法律 法规 遵循平等 自愿 公平和诚实 信用的原则 发 承包人就本工程施工事项协商一致 订立本合同 达成协议如下 一 工程概况 工程名称 南山区法院 检察院大楼排水达标整改工程 南山区新安学院排水 达标整改工程 工程地点 深圳市 工程规模及特征 对现状排水管网进行改造 修建管道附属构筑物 达到深 圳市达标小区创建要求 资金来源 政府投资 二 工程承包范围 本工程招标文件 招标图纸 工程技术要求所
15、规定范围内的全部工作内容 三 合同工期 开工日期 2010 年 11 月 11 日 以开工令为准 竣工日期 2010 年 12 月 20 日 合同工期 40 日历天 四 质量标准 本工程质量标准 合格 通过深圳市清源行动办公室组织的排水达标单位 小区 创建验收和发包人组织的单位工程竣工验收 五 合同价款 币种 人民币 合同价款 大写 小写 项目单价 详见深圳市南山区造价管理站确认的预算书单价下浮 12 六 组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序 1 协议书 2 中标通知书 3 经深圳市南山区造价管理站确认的标底 4 专用条款和补充条款 5 通用条款 6 招标文件 7 标准 规范及有关技
16、术文件 8 图纸 9 工程量清单 10 投标文件 11 双方有关工程的洽商 变更等书面记录和文件 12 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要 13 工程进行过程中的有关信件 数据电文 电报 电传 传真 电子数据交换 和电子邮件 七 词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同 通用条款 中赋予它们的定义相同 八 承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工 竣工 在质量缺陷保修期内承 担工程质量缺陷保修责任 并履行本合同所约定的全部义务 九 发包人承诺 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支 付的款项 并履行本合同所约定的全部义务 十 合同生效 本合同订立时间 2010 年 月 日 订立地点 深圳市 发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立 并送 备案后生效 发包人 公章 地 址 法定代表人 委托代理人 电 话 传 真 开 户 银 行 账 号 邮 政 编 码 承包人 公章 地 址 法定代表人 委托代理人 电 话 传 真 开 户 银 行 账 号 邮 政 编 码 合同备案情况 备案机构 公章 经办人 年 月 日 通用条款 一 词语定义和解释 词语定义
