《常规建安工程施工劳务分包合同文章教学教材》由会员分享，可在线阅读，更多相关《常规建安工程施工劳务分包合同文章教学教材（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工劳务分包合同书( )承包字第 号工程名称： 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 合同签订地点： 合同签订日期： 年 月 日工程施工劳务分包合同发包人(甲方)：镇江蓝焰燃气工程有限公司 承包人(乙方)： 顾勰依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致意见，特订立本合同，以资双方共同遵守。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容1.1工程名称： 2015年苏州华润常规燃气工程施工协议 。1.2工程地点： 江苏省苏州市 。1.3分包范围：常规燃气工程施工范围内 。1.4承包方
2、式：包工包料 _。二、分包施工期限开工日期：2015年 4月 1日；竣工日期：2016 年 3月 31日；总日历天数为： / 天。三、合同价款3.1工程合同价款约为：（大写）人民币_/_元，（小写）￥_/_元。3.2合同价款的结算方法：_按双方认可的实际完成工作量结算，以业主或其委托的造价代理机构出具的审定书价格为准 。3.3甲方综合服务费(含与本合同分包劳务内容相关的企业管理费、招投标费用、现场管理人员费用、工程验收费用、交通费、通讯费等)：按业主最终结算工程造价的11 %向乙方收取。3.4付款方式：业主将工程款汇入甲方帐户后，甲方扣除应收取的综合服务费和工程质量保修金，由乙方提供相应劳务发
3、票及甲方建安税发票后领取相应的工程劳务费，在竣工结算前工程劳务费支付比例不超过本合同价款的50%，质量保修金待保修期满后一月内支付。四、工程材料 4.1若甲方委托乙方采购材料的，双方应另行签订书面协议。 4.2由业主方供应的材料，乙方应自行到业主方仓库按材料出库规定领用，并负责运输、存储和保管。若因乙方原因导致的材料损坏、丢失、超额领料等，其损失由乙方承担。4.3除业主供应的材料外，甲方书面认可委托乙方采购的材料必须符合设计要求并附质量保证书、合格证以备查溯。五、质量标准工程质量：必须达到甲方提供的设计图中技术要求标准，若遇施工中设计方案调整，则以最终一次向乙方送达的设计图中的技术要求为准，工
4、程验收一次性合格率达到100%。六、工程联系人双方各自确认的工程联系人：甲方代表： 柳囯先 电话：18852641877 ； 乙方代表： 顾勰 电话：13961790422 。七、竣工验收和保修期本劳务分包合同所涉工程的保修期以业主与甲方签订的合同中约定的保修期为准，凡工程不符合验收标准造成的返工及保修期内发生的确系乙方施工原因造成的质量问题，乙方必须无条件即时的返工至达标合格，并且由乙方全额承担由此引发的返工费用及其他损失。八、甲方的权利与义务8.1 甲方有权对乙方实施全面的工程质量，施工工期、安全生产、文明施工、施工环境方面的监督管理工作，甲方同时应做好指导与协调工作，并有权适时派出监督和
5、管理人员进行现场巡视检查；8.2负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8.3向乙方交付具备开工条件的施工场地。8.4按时提供图纸，及时交付合同约定由甲方或者业主应供的材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施以保证施工需要。8.5负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。8.6乙方在履行合同中如有违法、违规，不按合同要求组织施工的，甲方有权要求乙方立即进行整改，整改后仍未达到本合同要求的，视为乙方无能力继续履行本合同，甲方有权立即终止本合同，甲方有权追究乙方因其无能力继续履行本合同导致甲方工期延误、更换劳务分包单位、工程整改等造成损失的赔偿责任。九、乙方的权利与
6、义务9.1 乙方应在本合同签订之前，主动向甲方提供营业执照、资质证明等书面材料；9.2乙方应组织具有相关专业资格证书的员工进行施工，并按中华人民共和国的相关法律规定为乙方的员工缴纳社会保险和投保人身意外伤害保险；自觉遵守法律法规及有关规章制度，乙方对其违法违规行为造成甲方或者第三方的损失承担全部责任；9.3乙方在合同期内、合同履行完毕后都应维护甲方和业主的声誉，不得将在合同履行过程中所知晓的甲方、业主任何商业信息向第三方批露，否则须承担相应的法律责任和经济损失。 9.4未经甲方授权或书面允许，乙方不得擅自与业主及有关部门建立工作联系、进行工程款往来；9.5乙方对其聘用员工在本合同履行过程中发生
7、的工伤、意外伤害承担赔偿、补偿责任，与甲方无关。9.6乙方不得以甲方名义、业主名义、工程项目名义向他人进行借款、担保、抵押。9.7乙方应根据合同要求组织施工，每月23日前向甲方报送施工进度表、完整的原始技术资料，工程施工结束后应及时配合甲方办理交工验收，不得以任何原因延误甲方的验收工作，否则视为违约；9.8乙方在合同期内不得无故停工、拖工、窝工，确须停工的，必须书面形式上报甲方，待甲方书面回复确认后，方可施实，否则视为违约行为。9.9除合同中明确约定由甲方或业主提供的机械设备外，其他施工中所需机械设备、安全防护用品、标识标牌、设备运行费用等均由乙方自行解决和承担。9.10乙方必须负责办理保证正
8、常施工需要的相关手续，承担相关费用，并提交给甲方相关材料备案。9.11乙方应严格按照设计图纸、技术要求、验收规范的标准精心组织专业人员施工，确保工程质量达到约定的质量标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；9.12按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌、统一工人着装，上述费用由乙方自行承担，乙方特别要重视文明施工
9、，不得与施工现场周围的民众、单位发生民生纠纷。9.13 若乙方拖欠其雇用员工的工资，导致发生停工、窝工、撤场、围堵施工场地(含甲方工作场所、业主工作场所)、向行政主管部门投诉、申请仲裁等的情形，乙方应立即无条件向其员工足额支付所欠工资。若发生上述情形，甲方有权单方终止本合同并停止向乙方支付工程款，同时实行一票否决制，甲方有权在乙方未结算工程款中直接支付乙方所欠员工的工资，乙方并承担由此纠纷给甲方或业主带来的直接和间接损失。9.14乙方不得将本合同劳务分包内容转包第三方进行施工。9.15 乙方履行本合同过程中，不得向甲方、业主、与本工程相关的单位或工作人员提供本合同约定外的任何利益，包括但不限于
10、：明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但若该等利益属于行业惯例或通常做法，则需在合同中明示。十、质量检查与验收10.1乙方应随时允许并配合甲方或监理单位进入乙方施工场地检查工程质量和安全生产情况。 10.2分包工程质量应达到本合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任。 十一、竣工资料与结算管理11.1 乙方所承担的工程，施工过程中必须随施工进度完善各项工程资料，工程竣工验收合格后七日内必须将完整的竣工资料报送甲方，若在此过程中需要整改，必须在七日内予以整改完毕，如超过规定的期限，甲方有权终止本合同，并不予拨付工程款，并安排有相应实
11、力的单位承担后续工程或者整改工作，由此产生的费用由乙方承担。11.2乙方必须按照甲方总包合同规定承担本合同范围内相应的国家规费、税金，以及相应履约保证金（可退）。11.3乙方在竣工验收合格后七日内，必须将单项工程实物量、工程签证和竣工结算资料报甲方确认，若在此过程中需要整改，必须在七日内予以整改完毕，如超过规定的期限，甲方有权派公司预决算人员到场指导，乙方应承担甲方预决算人员相应的工资、差旅费、住宿费等。十二、质量保修12.1乙方按国家相关专业规定对分包工程承担保修责任。保修期内，乙方按甲方与业主方签订的总包合同同比例缴纳质量保证金。保修期满无质量问题的，于保修期满后壹个月内退还所缴纳的质量保
12、修金。12.2如乙方所施工的工程在完工后发生质量问题，乙方必须在接到通知后3日内开始进行整改，乙方在3日内未开始进行整改的甲方有权安排人员进行整改，所有费用由乙方承担，并对乙方处以整改费用贰倍的罚款，同时扣除该项工程的质量保修金。十三、分包合同解除与撤场乙方应严格按照分包合同约定和甲方的要求施工。如乙方的施工进度和施工质量明显不能满足分包合同和甲方的要求，甲方有权要求乙方采取限期整改措施和加快施工进度。乙方应无条件的采取各种措施满足甲方要求。如乙方在收到甲方通知后5日内仍不能满足甲方要求，甲方有权解除本分包合同并要求乙方撤场。乙方在收到甲方要求撤场的通知后应在5日内无条件撤出分包工程施工场地，
13、并妥善保护施工现场的所有甲方财产和已完工程，对于乙方在施工过程中搭建的临时设施，如甲方要求拆除，乙方应按甲方要求拆除，并将施工场地清理干净直至令甲方满意，乙方并应承担因此给甲方造成的所有损失。 未经甲方书面认可，乙方擅自停工、撤场、单方面终止合同的，乙方已完成工作量不予结算，并由乙方承担由此给甲方造成所有损失。十四、违约责任本合同任何一方违反本合同约定时，即视为违约，应承担违约责任，违约方应向守约方支付违约金，违约金按本合同总价款的10%计算，同时违约方还应对守约方的其他相关经济损失进行赔偿。十五、特别约定15.1针对工程施工市场的复杂性，双方经友好协商，一致同意，若发生因工程需要乙方垫付资金
14、或者业主方资金滞后支付的情况时，乙方承诺保证继续履行本施工合同的各项条款和义务，并保证工程实施将需垫付的资金落实到位。本特别约定若与本合同其他条款冲突，以本条特别约定为准。15.2为保证本合同顺利实施，乙方需向甲方一次性缴纳履约保证金伍万元整，工程实施完毕无违约行为的，一次性返还（无息），待保修期满后与质量保修金一并支付。十六、争议的解决 在履行本合同中，若双方发生争议，可通过签订补充合同进行协商解决，若争议无法解决，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。十七、本合同附件：1、 / 项目施工设计图(技术要求)；2、 / 十八、合同份数和生效本合同正本两份、副本两份，双方盖章后即生效，具有同等法律效力，若有矛盾，以正本为准，甲方保存一份正本、一份副本；乙方保存一份正本、一份副本。(以下无正文)发包方(甲方)（盖章）： 承包方(乙方)（盖章）： 地址： 地址：法定代表人： 电话：委托代理人： 开户银行：电话： 帐号：开户银行：
