《劳务工程挂靠书律师整理版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务工程挂靠书律师整理版（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-劳务工程挂靠书贵州伟业劳务有限公司（甲方）挂靠人： （乙方）二00七年 月 日协议书甲方：贵州伟业劳务有限公司乙方： 身份证号码：因乙方在本协议签订前联系好了赫章县宏宣建筑工程有限责任公司（下称“总包方”）总包的“赫章县会展中心广场（分期二）地下商业深基坑边坡支护部分工程项目”的承包事宜，且乙方征对该工程的建设所招聘的施工人员已经“总包方”同意，要求用甲方的名义与“总包方”签订建筑工程劳务分包合同，甲方予以认可。为了明确甲、乙双方之间的权利、义务关系，本着公平、公正的原则，经双方协商一致订立如下挂靠协议：一、工程概况1、工程名称：赫章县会展中心广场（分期二）地下商业深基坑边坡支护部分；2、工
2、程地点：赫章县白果镇七家湾村；3、工程内容：支护桩、冠梁、腰梁、锚索、挂网喷射混泥土及凿桩头等其他相关工作。二、合同价款暂定捌佰万元整￥8000000.00元（以实际结算为准，按总承包方提供的计价表分项计算）；三、甲方的基本权利与义务1、劳务管理费支付方式：甲方以“总包方”赫章县宏宣建筑工程有限责任公司每次拨款为依据，扣除1的管理费后，剩余款项按工人工资清单依甲方名义与总承包方签订的付款方式拨付给施工工人，甲方不承担一切费用（如税金、违约金等一切费用款项）；2、乙方如果需要甲方提供发票，则税费由乙方承担。乙方须先将应开发票的税费打入甲方账户，否则甲方不开具所需发票；3、甲方有权维护本公司利益和
3、乙方利益不受损害；4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方解除本协议，本工程管理费不予退还；5、如“总包方”不能在合同期限内给付合同款项，甲方有义务协助乙方向“总包方”追讨，但不承担垫付责任，即乙方不能直接要求甲方垫付工人工资及其他款项；6、对乙方提出的合理要求，甲方尽可能提供服务；7、甲方不得违反本合同规定，干涉乙方经营自主权；四、乙方的基本权利与义务1、有权决定乙方的机构设置、人事罢免和人员的再聘用；2、有权依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪人员；3、实行内部独立核算、自负盈亏；4、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉；5、在施工过程中严格遵守国家法律、法规和甲方的规章制度；
4、6、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册及身份证复印件给甲方；7、乙方负责解决施工过程中发生的大、小施工事件，自行解决施工条件、施工设备和乙方的工人大、小工伤以及人身安全，并承担相关费用。如发生人员伤亡及工程施工中其他一切事件的，一切赔偿责任由乙方自行承担，与甲方无关；8、整个工程的施工人员、管理人员及其他人员的工资由乙方支付；9、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量和安全责任事故、本工程的一切罚款，乙方负完全责任；10、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的工伤保险并接受甲方监督。如果未买办理工伤保险则不得上岗，甲方有权解除合同，且不退还乙方任
5、何费用，不承担任何债务，“总包方”应支付的劳务工程余款归甲方；11、乙方应按时并足额向甲方缴纳管理费，标准为劳务工程总款的1%。如乙方需要甲方提供合同以外的其他服务，乙方需另行支付甲方派出人员的差、旅费等；五、其他责任1、乙方同意执行甲方与“总包方”签订的本项目建设工程劳务分包合同，自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽、安全保护设备等进场施工。进场后全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记。未按规定上岗者，每人每次罚款500元；2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故或在施工中违规造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方负责；3、甲方与“总包方”签订的建筑
6、工程劳务分包合同约定应由甲方履行的工程施工义务，由乙方承担。约定由应甲方承担的责任由乙方承担。如“总包方”因该劳务分包合同纠纷起诉到法院，甲方有权依法院判决的义务向乙方追偿；4、乙方不得中途拒绝履行甲方与“总包方”签订的劳务分包合同或中途另找其他劳务公司履行；5、工程竣工、验收、结算，乙方应通知甲方安排人员参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方；6、乙方所做工程中途被解除或因其他原因无法继续履行，乙方应按所做工程量结算出人工费和机械费数额的 给甲方；六、本合同双方签字捺印后立即生效，该项工程完工后也自动失效。一式二份，甲、乙双方各执一份； 甲方：贵州伟业劳务有限公司法定代表人：乙方代表人： 二0一七年 月 日精选文档，欢迎下载
