《XXXXX地产公司项目合同新版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXXXX地产公司项目合同新版（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、可编辑建设工程施工承包协议发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 经甲、乙双方友好协商，乙方承接 工程的施工。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家、地方其他法律、法规、遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，并结合工程的实际情况，分清责任，达成以下协议：一、工程名称：_二、工程规模： 。 三、工程地点：_四、承包范围：本工程为施工总承包，施工范围为施工图所明确的土建、安装工程，包工包料。（不包含土方开挖、电梯采购及安装） 五、施工工期：本工程工期多层为 日历天，高层为 日历天，自 年 月 日开工到 年 月 日竣工、实际开工日期为以开工报告为准，若开工日期推迟，则竣
2、工日期相应顺延。（高层开工时间 年 月 日前） 六、工程延期：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延；（1）、甲方未按专用条款的约定提供施工图纸及开工条件；（2）、甲方未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）、设计变更和工程量增加；（5）、一周内非承包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；（6）、不可抗力。 承包方在上述情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，工程师在收到报告后14天内给予确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。七、工程质量：本工程为合格
3、工程。本工程应达到国家验收规范合格标准，乙方按现行的国家质量验收规范、质量验收标准施工。若达不到合格标准，乙方应立即返工并达到合格标准，返工费用由乙方承担，返工工期不计入总工期内。 八、合同总价款：工程造价暂估人民币 万元整（￥： 元）。九、结算方式：本工程合同价格和竣工后的结算，按照通用条款有关规定，执行2003年山东省建筑工程消耗量定额和山东省安装工程消耗量定额泰安最新价目表，工程类别按照国家规定标准降低一类标准取费，三类工程不再降级；本工程合同的定额人工单价：建筑按每定额工53元工日，材料价格按现行同期的信息指导价按实际结算，对无指导价或市场高于指导价的由甲乙双方协商定价。安置房按工程造
4、价下浮2%向乙方收取管理费及其他费用。税金按当地税务税收为准，甲方代扣代缴。 十、工程款的支付：乙方临建设施完毕，人员机械设备到位，乙方完成基础0.00经验收合格后，甲方支付给乙方按完成工程量的70%；以后每期按工程形象进度在每月25日报量，次月5日前，甲方支付给乙方已完成工程量的70%，主体工程竣工验收合格后，拨付至进度报量的80%；装饰、装修及安装工程进度款支付同主体结构；整体工程竣工验收合格后付至工程总报量的90%；乙方在竣工验收后一月内向甲方提交结算申请，甲方需在接到乙方结算申请后，一月内完成审计，并支付至乙方审计价款的95%，剩余工程款按国家规定时间付清。 十一、材料采购：本工程所使
5、用的材料，应符合国家有关规定的质量标准要求。1、本工程所使用的钢材和商品混凝土甲方直接供应，其它材料均由乙方采购。乙方对甲方所供应的材料，按照定额规定计取除主材以外的其它所有费用，进度款支付，按同比例扣除甲供材料款项。甲供材料质量，必须满足国家规范要求合格标准，进场后必须按规范规定进行取样复试，复试合格后向乙方办理交接手续，乙方承担复试费用。2、进入施工现场的除甲供材以外的其它所有材料，要确保产品质量符合设计要求，均应附产品质量检验报告、产品合格证，需复试的材料复试合格后方可使用。其质量规格、型号等均应由发包方、监理公司、甲方验收后方可使用，对不合格产品一律不予使用，由此造成的损失、费用由乙方
6、负责。否则甲方有权对乙方按总价款的千分之一进行处罚。十二、甲方责任：1、甲方及时办理好乙方所需各项施工手续，协调办理与建设单位及当地有关部门的关系，确保工程正常施工，因甲方原因发生的费用由甲方承担，因乙方原因发生的费用由乙方承担。2、监督、检查、验收乙方的工程进度、质量、安全生产工作，并有权制止乙方盲目施工、野蛮施工及其它影响工程质量、安全、工期进度的不良行为，并对乙方按工程总价的千分之一进行处罚。3、甲方及时办理好相关手续，在施工过程中因甲方的有违规行为，由此造成乙方经济损失，由甲方承担，乙方不承担任何违规责任和法律责任。4、因甲方原因造成工程不能如期开工或停工的，甲方承担给乙方造成的所有经
7、济损失，并按每日不少于工程合同总价的千分之一对乙方进行经济补偿。5、因甲方原因高层建筑未能按期开工、停建或无法履行协议的，甲方必须承担乙方由此所产生的经济损失，并按合同标的的千分之二对乙方进行经济补偿。6、一周内：因甲方原因造成乙方的停工超过8小时，甲方需承担乙方全部经济损失，并按每日不少于工程合同总价的千分之一对乙方进行经济补偿，工期顺延，乙方不承担工期违约责任；因停电、停水原因造成乙方的停工超过8小时，工期顺延，乙方不承担工期违约责任。十三、乙方责任： 1、严格按照设计要求、图纸施工、技术规范、操作规程、持证上岗、安全文明施工，科学合理编制施工组织设计，并报甲方审核，经批准后方可进行施工，
8、乙方在施工过程中，必须遵守国家的法律法规和建设部颁发的施工安全条例所有规定，如违反规定出现一切伤亡事故由乙方自己承担全部责任。 2、为全体从业人员办理工伤保险、意外伤害保险，并足额支付保险金 。 3、组织工程所需全部临时设施、机械设备、机具等并自行支付费用。4、乙方必须服从发包方、监理公司的管理，不得有损于公司形象的行为发生。5、足额支付现场管理人员及员工的工资，维护他们的合法权益，避免纠纷的发生，如出现纠纷必须及时、合理、妥善处理，甲方不承担任何责任。十四、其他：1、工程保证金及履约保证金的交付：两栋多层开工，甲方钢材进场后，乙方支付履约保证金人民币 万元；两栋高层开工一周前，乙方支付履约保
9、证金人民币 万元，履约保证金的退还按拨付工程款的比例同步返还给乙方。2、乙方收到甲方进场通知函后7日内不能按时进场进行施工前的准备工作和其他原因造成本合同不能履行时，乙方应赔偿给甲方造成的经济损失。经协商后从保证金中扣除。3、施工期间，雨、雪、冰冻天不能施工及国假顺延工期，乙方按合同约定的工期交工。4、乙方未能达到合同约定的质量标准，按建筑法之规定，赔偿所有因质量不合格造成的损失，并承担全部责任。5、施工期间因乙方原因造成的停工、窝工、返工、等乙方承担全部责任。6、本工程因乙方原因出现的一切安全、质量事故乙方承担全部责任。7、乙方因本工程与第三方出现的债权、债务及其他琐事纠纷、刑事责任，乙方应妥善处理并承担全部责任，甲方不承担任何责任。8、在施工过程中如遇特殊情况，由甲乙双方协商解决。协商不成，有合同签订地点人民法院进行仲裁。十五、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，双方签字后生效，并具有法律效力。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：邮政编码： 邮政编码： 年 月 日-
