《农产品交易中心合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农产品交易中心合同.doc（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第一部分 合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 中国-东盟（南宁）农产品集散交易中心项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况1.工程名称：中国-东盟（南宁）农产品集散交易中心 。2.工程地点：广西南宁市西乡塘区金陵镇。3.工程立项批准文号：xxtqfgj-2012cn07 。4.工程建设用地规划许可证： 。5.资金来源： 自筹 。6.工程内容：中国-东盟（南宁）农产品集散交易中心项目整体施工。7.工程承包范围：场地平整、土石方、园区内道路、给排水、
2、房屋建筑、钢结构、电气、消防、通风、绿化、防雷等工程的建设施工。 二、合同工期计划开工日期：2014年9月28日（暂定）。计划竣工日期：2017年9月28日（暂定）。工期总日历天数：1095天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准工程质量符合 国家现行规范标准的合格工程 标准。 四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：暂定约 壹拾亿元 ( 1000000000 元)；2.合同价格形式、计价原则及竣工结算：采用可调价格及按国家政策性调价结算（最终以实际完成工程量、签证单、约定计价原则计算的竣工结算额为准）。工程量按施工图纸、图纸
3、会审纪要、会议纪要、设计变更、签证单、工程联系单、施工方案等结算资料为依据，按实际发生计算工程量。计价原则：建筑装饰装修工程套用2013年版广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额及与其有关文件规定计算；道路及其地下给排水工程套用2007年版广西壮族自治区市政工程定额及与其有关文件规定计算；安装工程套用2008年版广西壮族自治区安装工程消耗量定额、广西壮族自治区工程费用定额及与其有关文件规定计算；绿化工程套用2009年版广西壮族自治区城市园林绿化养护消耗量及费用定额及与其有关文件规定计算；在此未提及的定额，套用合同签订时现行的最新预算定额执行；上述所取定额有取费区间的费率，均取中限值费率来计算各
4、种管理费用、利润、规费、税金等。施工期间的当期（月）材料价格按南宁市建设工程造价管理站公布的当期南宁建设工程造价信息来计算；无定额或造价信息可套或参考的，由双方根据市场价格协商后签证确定。在不发生冲突时，执行关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知（桂建标字【2011】21号）、关于调整建设工程定额人工工资单价的通知（桂建标字2013】3号）、关于建设工程工伤保险费计算规定的通知（桂建管【2008】37号）、关于调整2005部分机械台班参考基价的通知（桂造价【2009】15号）、关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知（桂建标【2009】7号）、广西壮族自治区建筑安装
5、工程劳保费桂政发【2012】42号文件的规定。本工程建安劳保费按当地行政管理部门规定办理。在施工结算期间，广西壮族自治区和工程所在地区所颁发的有关相配套政策性调整文件都予以执行。发包人向承包人承诺按上述计价原则计算工程造价后不再下浮工程结算总价。竣工结算：工程竣工验收合格后30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后在相关工程结算审核审计文件规定期限内进行核算完毕，在双方进行核算签字认可竣工结算报告后，发包人在10天内支付剩余结算价款（预留总工程款3%作工程质保金，保修期间工程无质量问题，待保修期满之日起15天内发包人无息返还给承包人
6、）。3. 本工程结算按以上计价标准计算后下浮3%作为最终结算价。按双方约定，乙方进场三天内预支总造价的0.5%给甲方，余下部分按进度款比例扣除。 五、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 六、合同生效本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章，并交纳合同履约金后生效。合同一式捌份，发包人陆份，承包人贰份。 发包人：广西地大集团有限公司 承包人： 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真：
7、传 真： 开户银行：广西北部湾银行南宁市城北支行 开户银行： 账 号：1702012090044739 账 号： 户 名： 户 名： 第二部分 通用条款（略） 第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 施工现场、施工条件和基础资料的提供1.2 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款。1.3 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，还包括：负责协调解决非承包人原因引起的阻碍施工的行为，并承担由此产生的费用；开工前7天内向承包人提供水准点与坐标控制点；发包人提供的施工场地具备施工条件的要求及完成时间为开工前7天 。2. 资金来源证明及履约担保2.1发包人提供资金来
8、源证明的期限要求：无。发包人是否提供支付担保：发包人承诺用发包人自身企业资产、该项目所有的土地和建筑物及设备按抵押销售价格来作为支付乙方工程款、违约金等的等额担保。承包人在发包人违约逾期不能支付上述款项时，有权单方面处置上述所有固定资产、土地、建筑物和物业、设备等来抵偿所有欠款，发包人要无条件配合承包人办理所有变更手续，并承担由此产生的一切经济责任和法律责任。合同附件提供发包人名下所属权的真实能履行担保义务的资产明细。发包人提供支付担保的形式：担保物抵押支付工程款、违约金。2.2. 履约担保承包人是否提供履约担保：提供合同履约现金担保。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本合同履约金为叁仟
9、万元（3000万元）人民币。抵押担保合同签订并生效后的三个工作日内，承包人补齐支付合同履约金共计叁仟万元（3000万元）人民币到发包人账户，否则合同自动作废。从履约金交付到发包人账户之日起，发包人必须保证在60天具备正式开工的条件（含当地行政主管部门认可的批文函件），若不能开工,发包人每月按履约保证金的百分之二（2%）向承包人支付违约金，每月结算一次，不足一个月按一个月计算，依次累计。合同履约金返还：履约金按十五个月逐月返还，前七个月每个月返还壹百万元（￥1000000.00），后八个月返还余下部分的贰仟叁百万元（￥23000000.00）即后七个月每个月返还叁百万元（￥3000000.00）
10、，最后一个月返还贰百万元(￥2000000.00),直至返还完为止。3. 安全文明施工与环境保护3.1安全文明施工3.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 无 。3.1.2 关于治安保卫的特别约定： 发包人与承包人协商 。关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人制定 。3.1.3 文明施工合同当事人对文明施工的要求：本工程现场安全文明施工保证达到自治区“安全文明施工工地”标准。如果施工期间，承包人因安全文明施工标准不合格，受到政府建设行政主管部门的通报批评，所有由于承包人原因引起的处罚，均由承包人承担相应的经济及法律责任。3.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定
11、：与进度款同期支付。4.开工4.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订14天内 。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前14天内。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 14天内 。4.2开工通知发包人或监理人收到开工报审表之日起3天内发出开工通知的。4.3 测量放线发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天内，现场书面交验 。5 工期延误5.1因发包人原因导致工期延误 因发包人原因导致工期延误的其他情形： 按通用合同条款 。5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按每逾期
12、一天，处罚合同总造价的万分之四。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总工程结算造价的5%。6. 工程进度款支付6.1 付款周期关于付款周期的约定：本工程原则上按月计量工程量并支付进度款。建筑物及其他工程结算方式：发包人按照承包人实际完成的每月工程量支付80%的工程进度款给承包人；并在以后次月5日前按当月工程进度完成量支付承包人80%的工程月进度款，在每栋工程施工完工验收合格后7天之内工程款付至90%，工程验收合格后30天内提交竣工结算报告，发包人收到报告7天内审核完毕，否则视为发包人已认可验收报告书中的所有内容，结算书经双方认可后10天内（除竣工结算的3%作质保金外）付清,质保金在
13、质保期满经发包人确认无任何质量责任后7日内向承包人支付返还。6.2 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限： 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 进度申请表递交10天内 。（2）发包人支付进度款的期限：进度申请表递交14天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按进度款总额每天千分之一支付违约金，同时承包人保留单方面停工的权利，发包人承担由此给承包人造成的相关损失。7. 竣工退场承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格且完成该节点付款3天内 。8.保修：保修责任及工程保修期为： 按国家相关规范规定 。8.1 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时 。9.仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，双方协商解决，协商无果，按下列第 2 种方式解决：（1）向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 南宁市西乡塘区 人民法院起诉。
