《钢结构建筑合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构建筑合同（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 钢结构建筑合同 我国的钢结构建筑在建筑中占有很大份额,那么钢结构建筑合同你又了解多少呢?以下是在小编为大家整理的钢结构建筑合同 承包方(乙方)： 签订时间： 年 月 日 签订地点： 根据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程质量管理条例、民法通则等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程期限： 20xx年 月 日至20xx年 月 日 。 四、工程用材及要求： 1、钢结构主架用国标350H钢;辅料用国标8#槽钢、5*5角钢、38*25铝方管，槽钢和角钢厚度不低于3.5，铝方管壁厚不低于1;钢构中间方格间隔控制在40至50之间。 2、铝塑板用“
2、吉祥荣”牌，两边一样厚。 3、钢构除锈后刷防锈漆一遍，漆中灰一遍。 4、钢结构南立面必须与7号楼前沿面一致，铝塑板颜色与外墙砖颜色相同或相近。 五、安全施工：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。 六、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规年。 六、工程价款的支付与结算： 1、本工程包工包料，合同价款为， 合同价款内容包括：承包
3、年内无任何质量问题，一年后一个月内全部付清。 七、违约责任： (一)、承包方的违约责任 1、工程质量不符合合同和设计要求，应予返工或修理，并承担其费用。 2、自合同签字或盖章生效之日起，因乙方的原因不能履行合同的，甲方有权对其罚款10000元作为损失赔偿，若未在合同约定的期限或允许顺延的期限内竣工的，每逾期一天，按工程总造价的千分之 一计算赔偿甲方的损失。 (二)、发包人的违约责任 1、自合同签字或盖章生效之日起，因甲方的原因不能履行合同的，乙方有权对其罚款10000元作为损失赔偿;未按合同约定支付工程款，按日千分之一支付违约金，工期顺延;造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。 2、工程中途停建、缓
4、建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。 八、纠纷处理 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第 种方式解决： 1、提交仲裁委员会仲裁; 2、依法向人民法院提起拆讼。 九、本合同一式 份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本甲方执 份，乙方执 份，本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。 甲方：乙方：年月日： 钢结构建筑合同 工程名称： 承 包 方： 签约地点： 签约时间： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法
5、规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用和原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 工 程 承 包 合 同 条 款 发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 第一条 工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程结构简述及技术要求： 1、建筑规格及要求： (1)、长 度： m (2)、宽 度： m (3)、檐 高： m (4)、柱 间 距： m (5)、跨度数： (6)、屋面坡度： % 2、屋面、围护用材、构造要求： (1)、屋 面： (2)、围 护： (3)、窗 ： (4)、门 ： (5)、天 窗： 3、其它： (1)、天沟及其材质： (2)、基 础 锚 栓： (
6、3)、落 水 管： 四、本工程建筑面积： m，合同单价： 元/m 工程总造价：(大写) 第二条 合同价款的调整、支付时间与结算方式 一、合同价款的调整：本合同总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变。但发生经甲方代表确认的设计变更、工程洽商、工程量增加、价格调整以及合同约定的其它增减或调整等情况时，可作调整。 乙方在上述情况发生7天内，将调整的原因、金额以工程联系单的形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知乙方。甲方代表收到乙方工程联系单后7天内不作答复，视为已经批准。 二、工程款支付： 1、本合同签订之日起，计人民币(大写) )。 2、主体钢构件进场天内，甲方支付合同总价%， 计人民币(大写)元
7、( )。 3、屋面瓦片进场天内，甲方支付合同总价， 计人民币(大写) 元( )。 4、工程完工后天内，甲方支付总价款的， 计人民币(大写)元( )。 5、工程余款(大写)元( )。 自本工程保修期满后7天内一次付清。逾期自第八天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承包违约责任。 6、甲方在竣工验收通过后7天内不支付工程竣工价款，从第八天起甲方应向乙方支付拖欠工程价款的利息(按同期银行贷款利率)，并承担违约责任。 第三条 工程期限 一、合同工期总日历天数为 天。计划开工日期为 年 日。并于月日竣工。 二、甲方应在项目基础工程完工后，具备钢结构工程施工条件之前5天，向承包方发出进
8、场通知书。 三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延： 1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时。 2、凡由甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时。 3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时。 4、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 5、因甲方签证不及时而影响下一道工序施工时。 6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 7、人力不可抗拒因素和其它不可预见的甲方原因造成的中途停工。 9、合同中约定或
9、甲方代表同意给予顺延的其他情况。 四、乙方在以上情况发生后的五天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表收到后应在五天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。 第四条 施工准备 一、甲方： 1、，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。 2年月日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，要求应能满足施工用水、用电量的 需要，做好红线以内的场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应的资料。 3、甲方负责设计时，合同签订后三天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑施工图 壹 份及有关施工技术资料。 4、组织甲、乙方和设
10、计单位及有关部门参加施工图交底会审， 并做好三方签署的交底会审纪要，在位，并在 年 月 日前提供会审纪要和修改后的施工图(甲方供图时) 份。 5、提供本工程前期施工资料，办妥建设许可证、建筑许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续;协助乙方办理临时户口，及其它甲方应该办理的手续。 二、乙方 1、在由乙方提供设计时，本合同签订之日起乙方提供地质勘探报告等有关技术资料，并保证资料数据真实准确。 2、由乙方提供设计时，在本合同签订之日起出面组织会审和施工图交底会议，会后日内，由甲方书面提出会审纪要和修改决定交乙方修改设计。 3、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场
11、。 4、协助办理建设施工许可证。 第五条 双方的职责 一、甲方的职责 1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责： (1)下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 (2)有权对乙方工程量的增减核实确认。 (3)有权代表甲方确认设计变更或工程洽商。 (4)有权代表甲方对乙方的施工工程进行验收。 2、甲方应先办妥规定的手续，保证乙方进场施工能顺利进行，施工场地具备三通一平等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。 3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸经甲方或甲方代表签字确认后，作为乙方预算和施工的
12、依据。 二、乙方的职责 1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责： (1)乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 (2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令组织施工。 2、乙方根据图纸和合同的要求采购工程需要的材料，并提供产品合格证。 3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。 4、乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保安全文明施工。因乙方原因造成安全事故由乙方承担全部责任和费用。非乙方原因造成安全事故应查明原因，由责任方承担有关责任和费用。 第六条 施工与设计变更
13、 一、正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。 二、施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面 形式通知甲方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。 三、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予以实施，重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。 四、如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设 建筑法，工程质量应实施终身负责制; 二、乙方施工完毕后，应向甲方代表发出竣工验收报告，甲方代表收到竣工验收报告后7天内应组织有关部门验收。验收标准：依据施工图参照国颁标准。 三、工程竣工验收通过后，甲方方可使用。未经验收，甲方
