《马来西亚施工合同标准格式(含工程量)---PAM2006版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《马来西亚施工合同标准格式(含工程量)---PAM2006版（58页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、PAM2006版施工合同协议及条件（含工程量）本页故意留空各方必须依靠自己的技能和判断或在他们的顾问的指导下使用本文档，PAM任何用户或任何第三方不承担任何使用责任。59PAM Contract 2006 (With Quantities)Contents协议书9协议书签订日期9合作双方及地址9工程位置及周边环境9图纸及工程量清单9协议书条款10第1条 承包商的义务10第2条 合同价款10第3条 建筑师10第4条 工程师10第5条 工料测量师10第6条 专家顾问10第7条 定义11第8条 含义14合作双方签字盖章15合同条款161.0承包商的义务161.1根据合同文件完成工程161.2临时工程
2、及施工方法161.3承包商的设计和责任161.4文件之间的差异和冲突162.0建筑师指令（AI）162.1承包商应执行AI162.2 AI162.3约定授权指令172.4承包商未执行AI173.0合同文件,计划和竣工图纸173.1合同文件173.2投标文件的保管173.3文件的复印件173.4深化图纸或细化节点173.5工程进度计划183.6进度计划不作为本合同的构成部分183.7建筑师对进度计划的认可183.8文件的可用性183.9文件的使用限制183.10竣工图纸和维修操作手册184.0法定义务、通知、费用 法定义务，通知，费用和征费184.1法定要求184.2与法定要求不一致184.3遵
3、守法定要求194.4费用、征费和收费195.0工程标高与放线195.1放线196.0材料、货物和工艺的符合描述、检测与验收196.1工程结构、材料、货物和工艺标准196.2提供凭证196.3检验和试验196.4未免除的承包商义务206.5与合同条款不一致的工程206.6无工期和费用赔偿206.7承包商未执行指令206.8关于材料和货物的保证条款207.0版权和知识产权207.1赔偿雇主207.2承包商的赔偿责任217.3政府特许权使用费218.0现场代表218.1现场代表218.2现场代表须知218.3解雇施工人员219.0工程现场进入权219.1工程现场进入权2110.0现场工作人员2110
4、.1现场工作人员的职责2110.2现场工作人员的指示2211.0变更、暂列金额和暂估价2211.1变更的定义2211.2建筑师要求的变更不得导致合同无效2211.3实际竣工后的变更2211.4关于暂列金额和暂估价的AI2211.5工程变更的估价和暂列金额2211.6估价规则2311.7变更引起的附加费用2311.8查阅承包商的文档资料2411.9变更及索赔费用增加至合同价款2412.0合同工程量清单2412.1建筑工程测量2412.2错项或漏项的更正2413.0签约合同价（合同价款）2413.1合同金额不予调整或更改2414.0材料和货物2414.1不予移除的材料和货物2414.2中期付款证书
5、中包含材料和货物2414.3对材料及货物的责任2514.4对货物和材料的担保权利2515.0 实际竣工和缺陷责任2515.1实际竣工2515.2实际竣工证书2515.3承包商未遵守承诺2515.4建筑瑕疵明细表2615.5纠正缺陷说明2615.6纠正缺陷证书2616.0雇主部分工程的接收2616.1经同意使用部分工程2616.2未经同意使用部分工程2716.3承包商拆除设备2717.0转包和分包2717.1由雇主分配2717.2由承包商分配2717.3禁止分包2718.0人身伤害或财产损失 / 和（或）损害及对雇主的赔偿2818.1承包商对伤害或死亡的赔偿2818.2承包商对损失 和（或） 损
6、毁的赔偿2818.3承包商对劳工索赔的赔偿2818.4赔偿不得无效2819.0人身伤害险和财产损失/损毁险2819.1承包商投保人身伤害险和财产损失/损毁险2819.2适用于当地员工的社会保障计划2919.3当地员工保险不受社会保险法案管制2919.4外籍劳工工伤保险补偿2919.5向具有执照的保险公司投保29*20.A新建筑物/工程的保险由承包商投保3020.A.1承包商的风险新建筑/工程3020.A.2保险下增加附加险3020.A.3向具有执照的保险公司投保3020.A.4保险索赔所得的使用30*20.B新建筑物/工程的保险由雇主投保3020. B.1雇主投保的保险3020.B.2承包商要
7、求的额外风险3120.B.3维持雇主的保险政策3120.B.4雇主没有投保3120.B.5保险索赔所得的使用31*20.C 现有建筑物的保险或保险续期由雇主投保3120.C.1雇主的风险-现有建筑物或者延伸3120.C.2承包商要求的额外风险3220.C.3维持雇主的保险政策3220.C.4雇主没有投保3220.C. 5保险索赔申请程序3221.0 开工日期、延期和竣工日期3321.1开工和完工3321.2某阶段工作的开始时间3321.3某阶段工作的结束时间3321.4工程延期或暂停3322.0未竣工的损害赔偿3322.1未竣工损害赔偿和证明书3322.2约定的违约赔偿金数额3322.3未完工
8、证明书可以通过之后的延期证明书取消3323.0延期3423.1提交延期的通知和详情3423.2指定分包商导致的延误3423.3信息不足3423.4延期证书3423.5延期考虑的其它因素3423.6承包商防止延迟3423.7通知指定分包商3523.8相关事件3523.9未完工证书签发后工程延期3623.10建筑师关于在实际竣工之后增加工期的观点3624.0影响工程正常进展的事项造成的损失 和（或） 费用3624.1由影响工程正常进展的事项造成的损失 和（或） 费用3624.2承包商资料文档的查阅3724.3影响工程正常进度的重大事件3724.4被写入证书的损失 和（或） 费用3825.0承包商通
9、过雇主决定雇佣情况3825.1承包商违约3825.2确定程序3825.3承包商破产3825.4雇主和承包商的权利和义务3825.5工作记录3925.6确定最终结算3925.7损害赔偿3925.8不损害雇主的权利和救济措施4026.0承包商终止合同关系4026.1雇主违约4026.2解约程序4026.3雇主破产4126.4承包商和雇主的权利和义务4126.5工程记录4126.6工程结算4126.7不损害承包商的权利和救济措施4127.0指定分包商4227.1 针对暂估价及暂列金额确定的指定分包商4227.2分包商的指定提名4227.3反对指定分包商4327.4反对提名的分包商后续措施4327.5
10、承包商给指定的分包商付款4327.6承包商未能给指定分包商付款4327.7对分包商的最终付款4327.8解除对指定分包商的雇佣4327.9承包商对指定分包商的责任4427.10雇主和指定分包商不能有合同关系4427.11由于承包商解约，重新指定分包商4427.12由于分包商自行解除雇佣关系，需重新指定分包商4427.13承包商向指定分包商收回其额外开支4427.14容许承包商对暂估价项目进行投标4428.0指定供应商4428.1暂估价、暂列金额，指定供应商4428.2指定供应商及其义务4528.3反对指定供应商4528.4反对指定供应商之后的相应措施4528.5指定供应商提供的材料和货物的价值
11、4528.6给指定供应商付款4628.7承包商对指定供应商的责任4628.8雇主不得与指定供应商签订合同4629.0雇主雇佣或签约的工匠、商人或其他承包商4629.1雇主工匠的工作4630.0证书和付款4630.1付款申请和建筑师核准证书4630.2建筑师签发的付款证书中的到期金额4630.3付款证书中的错误4630.4雇主抵扣4730.5保留金4730.6关于保留金的规定4730.7未付款导致的停工4830.8强制停工4830.9由于停工导致需要购买中止保险4830.10工程竣工结算4830.11工程竣工结算的内容4930.12工程竣工结算的确认单4930.13签发倒数第二个付款证书4930
12、.14最终证书的发布4930.15最终证书4930.16最终证书不具有结论性5030.17利息5031.0爆发战争5031.1战争导致雇主或与承包商提出解约5031.2解约通知5031.3 关于保护施工工程的建筑师指令5031.4付款决定5032.0战争损失5032.1遭遇战争损失后采取的步骤5032.2对战争损失的定义5133.0古物5133.1雇主关于古物的政策5134.0判决和仲裁5134.1消除裁定产生的争议5134.2通知裁决5134.3判决规则5134.4裁判员的决定5234.5提交仲裁的争议5234.6任命仲裁员的步骤5234.7仲裁法案和规定5234.8仲裁员的权力5234.9
13、仲裁程序的合并5334.10仲裁程序开始5334.11仲裁员裁决是具有决定性的且对各方具有约束力5335.0调解5335.1 PAM规则下的调解5335.2调解不影响各方仲裁权5336.0注意事项5436.1注意事项5436.2通知被视为已送达5436.3通知证明5436.4书面沟通5437.0履约保函5437.1提交履约保函5437.2履约保函格式5437.3履约保函的有效性5437.4未能延长有效期5537.5用履约保函支付5537.6履约保函的返还5538.0适用法律5538.1适用法律55附录56协议书协议书签订日期本协议签订于20 年 月 日合作双方及地址甲方： （以下简称“雇主”） （注册办公室或者营业地址）乙方： （
