《防洪渠施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防洪渠施工合同（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 防 洪 渠 施 工 合 同 甲方：福建省龙汇房地产开发有限公司乙方：福建省水利水电工程局有限公司为确保工程施工顺利进行，甲方选择乙方作为施工队伍进行承包施工，为明确双方职责，经双方协商，签订如下施工协议书。工程名称：龙汇地产防洪渠（“龙汇御景”北侧及西侧防洪渠） 工程范围及工作内容：工程范围：“龙汇御景”北侧及西侧（桩号DL0+751.83DL1+178.4）施工内容：场地平整、土方挖填（含外运）、水泥搅拌桩、挡墙及压顶、PVC排水管、滤层等，以及为完成上述工作所必需的临时工程（含临近构筑物及设施的保护）。三、工期要求：要求乙方在 7月 1日前进场， 2013年10月15日全面完成。四、承包
2、方式：包工包料。五、应达到的质量等级：合格六、工程价款本工程承包方式采取一次性包干（包工、包料、包费用），工程含税包干价为叁佰贰拾万元人民币，价格不作调整。七、甲方职责1、提供施工图纸。2、负责施工场地内临时建筑搬迁。3、负责协调施工用水用电的接口。4、派遣施工现场代表行使监督职责，对工程进度、质量、安全及施工合同执行监督检查，负责设计图纸存在问题的处理。5、按时支付工程款。八、乙方职责1、严格按照设计文件、技术规范、监理细则施工，保质保量、按期完成合同规定的全部内容，包括设计变更及增加的工作量。服从甲方的统一管理，遵守甲方的一切规章制度。2、按图纸及甲方要求进行施工，最终达到甲方及长乐市水利
3、局等相关单位的验收要求。对未按图纸要求施工或存在偷工减料等现象，甲方有权要求返工或按实际发生的数量从总价中扣减。3、按期组织好施工前的准备工作，人员及设备类别、数量要满足甲方要求，特别要配备23名工程技术人员，要能够满足自行放线、测量定桩、自行控制边坡、修坡、检测和成品的最终检测、资料整理8等技术工作。4、应遵守国家的法律、法规，尊重地方风俗，保护好周围环境并负责处理周边关系及各种干扰因素。5、乙方应加强对自有设备和人员的安全管理，负责施工期间的一切安全问题，建立健全施工安全组织机构，落实施工技术措施和施工规范，保证安全施工。若发现违规作业，甲方有权责令停止作业，并处以相应的经济处罚，所发生的
4、一切事故，其经济和法律责任均由乙方全部负责。6、工程竣工后，乙方应严格按甲方要求对施工现场进行整修，做到工完场清，交付业主使用前应负责已完工程的成品保护，如有损坏应自费修复。7、乙方必须按甲方要求及时上报有关工程统计报表和其它技术资料。8、做好与邻近工地的协调工作，交叉作业时应无条件的服从甲方的施工安排。9、在施工中，乙方应根据工程的进展情况，采取必要的措施，确保按照合同约定的工期要求完成合同内容，若在合同约定工期内没有按时完成工程，每逾期一天，应偿付给甲方每天3000元的逾期违约金；逾期累计超过二十天，甲方有权单方面终止合同，不再向乙方支付任何工程款并作为罚款，以减少由此而给甲方带来的损失。
5、八、计量、支付工程进度款按月支付，承包人应在每月25日前向发包人报送月进度报表，经监理人审核、发包人认定后于次月10日前支付完成工程量的60%，工程完工10天内付给承包人合同总价20%；经当地水利及相关部门验收通过并完成移交后7天内付给承包人合同总价15%，保修期（工程移交之日算起）满壹年后付合同总价5%。九、工程管理1、 乙方工地负责人在施工期间应常驻工地，有事必须向甲方工程部经理请假。未经批准擅自离开工地，每天罚款500元。2、乙方应按时参加甲方召开的生产调度会，如不按时参加，甲方有权对乙方进行经济处罚，每人每次300元。3、为方便施工，乙方应配备适当的通讯、交通工具。4、乙方应按照甲方要
6、求，建立健全相应施工组织机构及配备齐全的人员。5、乙方进行的施工人员必须遵守甲方规定的规章制度，其管理人员、技术人员必须服从甲方发出的指令。十、工程保修工程竣工，从移交给业主算起，保修期为1年。工程保修期间，由乙方原因造成的返修费用，由乙方承担，如乙方接到甲方返修通知（书面或口头）后，10天内尚未进行返修，甲方有权组织队伍进场返修，其费用在乙方5%的保修款中扣除，不足时，乙方应另行付款。3、 超过保修期后，如仍发生乙方原因造成的质量事故，则乙方必须承担责任和由此造成的经济损失。十一、文明施工乙方必须教育好全体职工遵守国家法纪、尊重当地风俗民情、乡规村约。做到文明施工，严禁出现酗酒、打架、黄、赌、毒等不良现象。如出现民事纠纷，给甲方造成信誉损失的罚款5000元到10000元。十二、未尽事宜双方协商解决，如不能协商解决，向签约地点的仲裁机构提请仲裁或向签约地点的人民法院提起诉讼。十三、本协议书一式陆份，正本甲乙双方各执叁份，本合同在双方代表签字并加盖公章后生效。竣工结算，甲方支付工程款完毕，除有关保修条款仍然有效外，其它条款即终止。保修期满后，有关保修条款终止。十四、签约地点：龙芝大厦四层。甲方：福建省龙汇房地产 乙方：福建省水利水电工 开发有限公司 程局有限公司法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：经 办 人： 开户银行：日期： 2013年 月 日 账户名称： 3
