《专用本绿化-招标文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专用本绿化-招标文件（81页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件 专用本 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件晋江专用本（2010年版试用本）招标项目名称： 晋江市市区七条道路景观整治工程 招标编号： 晋政施招【2011】1020036 招标人： 晋江市市政园林局 （公章）招标代理机构： 北京恒乐工程管理有限公司 （公章）招标文件备案日期： 2011 年 10 月 21日第19页 说 明为规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、福建省招标投标条例等法律法规的规定，结合晋江市的实际情况和有
2、关规定，根据福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）编制晋江市专用本，经批准同意在我市试行，各招标人、招标代理机构、投标人和评标专家在使用过程中有何意见或建议，请及时与晋江市建设工程造价管理站联系。联系电话：0595-82031768 晋江市规范建设与房产管理局 二一年五月一日使用说明1. 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）（以下简称标准施工招标文件），适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。2. 标准施工招标文件由通用本和专用本以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（
3、如有时）组成。通用本是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。专用本是在福建省标准施工招标文件之专用本的基础上结合本市具体情况编制而成，适用于我市依法必须进行招标的房屋建筑与市政基础设施工程施工招标项目，由招标人按照标准施工招标文件规定的格式和内容要求编制和发售。3. 通用本的内容，一般情况下必须全部执行，如有特殊情况，招标人需要修改补充的，应当按照专用本中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。4. 标准施工招标文件的通
4、用本和专用本以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。专用本内有约定的招标文件内容，从专用本的约定；专用本无专门约定的，从通用本的约定。如某些内容前后不一致，则通用本与专用本不一致的，以专用本为准，专用本与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。标准施工招标文件中以双下划线标识的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。5. 采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由
5、招标人参照招标公告的内容编制。6. 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。8. 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用本地的名优产品。 第二版印刷与第一版印刷修正说明：第2节 专用合同条款：1、原1.6.1发包人向
6、承包人提供图纸数量为：3套修改为“发包人向承包人提供图纸数量为：5套；2、原2.3发包人提供施工场地和有关资料的时间：在工程施工开工日期前2天。修改为“发包人提供施工场地和有关资料的时间：在工程施工开工日期前7天”；3、原17.2.1在合同签订后，发包人收到承包人的履约保函和预付款保函后7天内，修改为“在合同签订后，发包人收到承包人的履约保证金或履约保函后7天内”；4、原24.1争议的解决方式: 向晋江市仲裁机构提请仲裁，或向项目所在地的人民法院提起诉讼。修改为“争议的解决方式: 泉州市仲裁委员会晋江分会”；第5节合同价款的约定和调整5、（一）合同价款方式中人工费、材料费和机械设备费等不因政策
7、或市场价格的变化而调整修改为“材料费和机械设备费等不因政策或市场价格的变化而调整”；6、（二）、价格调整因素和调整方法1.2.3福建工程造价信息修改为“泉州工程造价管理”。目录使用说明1第1章 招标公告5第2章 投标须知及投标须知前附表8第1节 投标须知前附表9第2节 投标须知17投标须知内容见招标文件通用本17投标须知内容修改表17通用本补正数据表18第3章 评标办法和标准19第1节 评标办法和标准评标办法和标准见招标文件通用本20第2节评标办法和标准数据表评标办法和标准数据表24第4章 合同条款及格式27第1节 通用合同条款28通用合同条款内容见招标文件通用本28通用合同条款补正表29第2
8、节 专用合同条款30第3节 合同附件格式47合同附件格式内容见招标文件通用本47第5章 工程量清单48第1节 说明49工程量清单说明内容见招标文件通用本47第2节 招标项目工程量清单50招标项目工程量清单内容由招标人另册提供50第6章 招标图纸51第1节 招标图纸目录52第2节 招标图纸53招标图纸由招标人另册提供54第7章 技术标准和要求55第1节 招标项目概况和说明56（一） 工程建设地点的现场自然条件56（二） 工程建设地点的现场施工条件56（三） 招标项目说明56第2节 工程建设技术标准57（一） 工程建设标准强制性条文57（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准59（三） 工程设计
9、要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求59第3节 工程预算造价60（一） 本招标项目工程预算造价60（二） 编制依据60（三） 税金税率和工程排污费取费标准60（四） 暂列金额和总承包服务费60（五） 劳保费用及农民工工伤保险费60（六） 风险范围及风险包干系数60（七） 其他要求61第4节 施工现场管理要求62（一） 现场安全防护设施要求62（二） 水土保持与环境要求62（三） 文明施工要求62（四） 施工机具进场要求63（五） 现场管理的其他要求64第5节 合同价款的约定和调整64（一） 合同价款方式64（二） 价格调整因素和调整方法64第6节 投标报价要求66（一） 基本要求66（二）
10、风险费用66（三） 劳保费用67（四） 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准67（五） 提交投标工程量清单计价电子文件要求67第7节招标人对工程主要材料设备的要求68（一） 技术要求68（二） 质量要求68（三） 参考品牌69第8节 招标人自行采购的材料设备70（一） 招标人自行采购材料设备的供货方式70（二） 招标人自行采购材料设备的供货时间70（三） 招标人自行采购的材料设备一览表70第9节 其他要求71第8章 投标文件格式72第1节 资格审查文件格式73第2节 商务文件格式75第3节 技术文件格式79第1章 招标公告招 标 公 告招标编号：晋政施招【2
11、011】10200361. 招标条件本招标项目 晋江市市区七条道路景观整治工程 （项目名称）已由 晋江市人民政府 （项目审批、核准或备案机关名称）以 2011151号、2011187号、2011192号 （批文名称及编号）批准建设，招标人为 晋江市市政园林局 ， 建设资金来自 财政拨款 （资金来源），委托的招标代理单位为 北京恒乐工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 公开（招标方式）招标。2. 项目概况和招标范围2.1. 建设地点： 该工程位于晋江市市区 ；2.2. 工程建设规模： 总投资额约1200万元 ；2.3. 招标范围和内容（划分标段的，说明各标段的划分情况）：
12、本工程分为一个合同段进行招标，招标内容为：崇德路、阳光路、和平路、塘岸街、新华街、迎宾路、泉安路 ；2.4. 工期要求：总工期： 40个日历天；其中各关键节点的工期要求为： / 2.5. 工程质量要求：符合（城市绿化工程质量验收规范）标准，并达到合格；2.6. 本项目（标段）招标有关的单位：2.6.1.咨询单位： 福建省驿涛建设技术开发有限公司 ；2.6.2.设计单位： 厦门安唐景观设计有限公司、厦门上园园林景观工程有限公司 ；2.6.3.代建单位： / ；2.6.4.监理单位： 待定 。3. 投标人资格要求及审查办法3.1. 本招标项目要求投标人具备 建设行政主管部门核发的城市园林绿化专业承
13、包二级及以上资质，具有独立法人资格的企业 。3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目技术负责人应具备有效的 园林绿化专业 中级及以上技术职称；3.3. 本招标项目不接受（接受、不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由 / 为主办方，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；3.4. 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指（下同）：自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）完成的并经竣工验收合格的/_；3.5. 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；3.6. 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审 。4. 招标文件的获取凡有意参加投标者，请于2011 年 10 月 21日至2011 年 10 月 27日自行到晋江市建设工程信息网（）下载招标文件。5. 评标办法 本招标项目采用的评标办法： 合理区间随机抽取中标人的办法 （合理区间随机抽取中标人的办法、经评审的最低投标价中标法）。6. 投标保证金的提交6.1. 投标保证金提交的时间：于投
