《水利工程施工合同合同书（协议书）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水利工程施工合同合同书（协议书）（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同编号：_水利工程施工合同合同书（协议书）甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 9 页水利工程施工合同合同书（协议书）发包方（简称甲方）：法定代表人：承包方（简称乙方）：法定代表人：风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润
2、。为了更好地完成_治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照中华人民共和国合同法和建筑合同承包条例的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。一、工程名称：二、工程地点：三、承包项目及主要工程量：风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工
3、日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 四、开工时间：_年_月_；日竣工时间：_年_月_日。五、工程价款：_元（按实际工程量结算）。六、质量标准：一次性验收合格七、工程款结算方式：1、工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。2、变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应_年_省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期_市工程建设信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。3、变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。八、工程付款办法：工程竣工验收合格后，甲方付乙方
4、95%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。九、施工中甲方职责：1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。3、工
5、程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。十、施工中乙方职责：风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容；逾期完工，按_元/天扣罚违约金。2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可
6、，方能使用。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。十一、材料供应办法：乙方自购十二、工程质量：风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并
7、支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。十三、工程设计变更和增减：施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。十四、竣
8、工验收：工程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。十五、竣工决算：竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。十六、工程施工安全：乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。十七、纠纷处理：承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。十八、合同的生效与终止：本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。十九、合同份数：本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等效力。二十、其它约定事项：在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。甲方（签字盖章）：法定代表人：_年_月_日乙方（签字盖章）：法定代表人：_年_月_日第 8 页 共 9 页合同编号：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 9 页 共 9 页
