《2020年建筑安装工程承包协议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年建筑安装工程承包协议书（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑安装工程承包协议书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法经双方协商一致签订本协议并严肃履行 第一条工程项目 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程编号： 4.工程范围和内容：全部工程建筑面积平方米 5.工程造价：全部工程施工图预算造价人民币元其中：人工费元（各单项工程详见工程项目一览表） 第二条工程期限 1.开竣工日期：依照国家颁布的工期定额经双方商定本协议工程开竣工日期如下： 全部工程自年月日开工至年月日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表） 2.施工前各项准备工作双方应根据工程协议书中第三条规定分别负责按照完成 3.在施工过程中如遇下
2、列情况可顺延工期顺延期限应由双方及时协商签订协议并报有关部门备案 （1）由于人力不可抗拒的灾害而被迫停工者； （2）因甲方变更计划或变更施工图而不能继续施工者； （3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求而被迫停工不能顺利施工者 第三条物资供应 1.全部工程所需的物资按下列第（）项供应方式办理 （1）特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品均由甲方负责采购供应至乙方指定地点其他材料由乙方负责采购供应 （2）统配、部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用特殊材料及统配、部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点其他材料均由乙方负责采购供应 （3）包工不包料工程全
3、部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点 （4）其他方式： 2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限（详见甲方供应材料、设备一览表） 3.成套设备和非标准设备由甲方负责办理申请、订货及加工引进成立设备在交付乙方前由甲方负责检验甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工应另签订协议 4.工程所需材料如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时应事先取得原设计单位和甲方同意并由三方签订协议后实行由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费应按现行规定办理结算 5.凡应附有合格证明的材料在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明必须经供应
4、方试验合格后方准使用其试验费用应由供应方负担因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验其试验费用应由甲方负担 6.由甲方负责供应的材料和设备如未按时供应、或规格、质量不符要求经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失应由甲方负担 第四条工程款结算 1.全部工程造价的结算方式按下列第（）项规定办理 （1）以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算 （2）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算包干范围以外的费用另按有关规定付款 （3）按标准施工图单方造价包干结算包干范围以外的费用另按有关规定付款 （4）包工不包料工程按预算定额规定的人工费结算 （5）招标的工程按中标的价款结算 2.工程
5、款拨付与结算办法按现行规定办理（详见附件） 第五条施工与设计变更 1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工要全部达到合格 2.要坚持按图施工任何一方不得随意变更设计如遇下列情况给对方造成窝工、返工材料、构件的积压施工力量和机构调迁等损失应由责任方负担 （1）施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方乙方应以书面形式通知甲方由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件经甲乙双方签订协议后方准施工 （2）在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时应在施工前按审批程序重新报批经审查处审核工程预算经办银行审查投资后并由甲乙双方签订协议方可施工否则任何一方不得强行施工
6、 （3）在施工中如遇中途停建、缓建甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位 （4）在施工中如发现甲方投资不足不能按时拨付工程进度款而中途停建、缓建给乙方造成的损失应由甲方承担 3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度凡隐蔽工程完成后必须经过验收作出记录方能继续进行下一工序的施工隐蔽工程在隐蔽以前乙方应当通知甲方检查甲方没有及时检查的乙方可以自行检查填写隐蔽工程检查记录并将该记录送交甲方事后甲方对该隐蔽工程进行检查符合质量标准的检查费用由甲方负担；不符合质量标准的检查费用由乙方负担乙方没有通知甲方检查自行隐蔽工程的检查费用由乙方负担 4.甲乙双方在施工中遇到工程生项应按定额管理办法报批变更工程协议所附的变
7、更预算应在施工前及时送经办银行做为结算工程款之依据 第六条竣工验收、结算与保修 1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收如甲方不能按时参加验收须提前通知乙方取得乙方同意后另订验收日期但甲方须承认竣工日期如再不按时参加验收其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金 2.竣工工程验收合格从验收之日起三天内乙方向甲方移交完毕如甲方不能按期接管致使验收后的工程发生损失应由甲方承担 3.某项工程中的单位工程如需单独移交甲方在移交时双方应办理中间验收手续作为该单位竣工工程验收之依据 4.在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定乙方应负责无偿
8、修理或返工并在双方议定的措施和期限内完成经验收合格后再行移交由此造成工程逾期交付的乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金 5.工程已基本竣工如遇某种材料或设备双方均无法解决致使该项工程不能全部按期竣工经双方研究同意可做减项竣工并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续 6.竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据在进行竣工验收时乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件： （1）增减变更文件和其他洽商记录； （2）隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录； （3）工程竣工后应绘制竣工图工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明提交建设单位存档工程变更较大的可以由建设单位自
9、绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图 7.乙方在单项工程竣工验收后属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内属于工业建设项目应于竣工验收后三十天内将竣工结算件送交甲方进行审查甲方应在接到竣工结算件后民用建设十五天内工业建设二十天内审查完毕如到期未提出异议由经办银行审定拨款 8.工程竣工验收后乙方对施工的土建工程质量负责保修一年（采暖工程在第一暖期内）在保修期内确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理） 9.工程未经验收甲方提前使用或擅自动用由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任 第七条违约责任和仲
10、裁 1.由于乙方责任未按本协议规定的日期竣工（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的每逾期一天应偿付给甲方按预算人工费千分之的逾期违约金 2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项如拖期不付按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金 3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的甲乙双方应根据有关政策的规定另订协议 4.建筑安装工程承包发生协议纠纷时当事人双方应及时协商协商不成时任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解；解决不了的可向建筑物或者直接向人民法院起诉 第八条附则 1.预算审查手续由建设单位将建筑安装工程承包协议（附施工
11、图预算）送市建设工程协议预算审查处审查要求鉴证的可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证 2.在本协议签订之前双方签订的施工准备协议（工程协议书）可做为本协议之附件双方确认的往来信函、传真、电子邮件等将作为本协议的组成部分具有协议的效力 3.招标工程按市建设工程招标、投标暂行办法签订协议 4.双方商定的其他事项： 第九条协议份数及有效期限 1.本协议一式份甲乙双方各执正本一份并分别报送双方业务主管部门副本一份；其余副本由甲方送经办银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案 2.本协议自双方签订之日起生效在全部工程竣工验收并结清尾款后失效 甲方（发包方）（盖章）： 代理人（签字）： 工程负责人（签字）： 单位地址： 开户银行： 帐号： 电话： 年月日 签订地点： 乙方（承包方）（盖章）： 代理人（签字）： 工程负责人（签字）： 单位地址： 开户银行： 帐号： 电话： 年月日 签订地点： 附件 1.工程项目一览表 2.全部施工图纸（协议正本有此件） 3.施工图预算（协议正本及建设银行有此附件） 4.甲方负责供应的材料、设备一览表 5.有关协议： 6.有关补充协议： =mso-pagination:widow-orphan;text-align:left;line-height:150%;
