《国家2020年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题a卷 附答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家2020年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题a卷 附答案（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、国家2020年注册一级建造师建设工程法规及相关知识测试题A卷 附答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_ 考号:_ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以( )。为准进行质量验收。A.施工图纸B.施工合同C.技术规范D.监理通知2
2、、根据建设工程安全生产管理集例,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（ ）。A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B.负责向有关部门上报施工生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准3、根据建筑业企业资质管理规定，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是( )。A建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别C各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级4、筑施工企业安全生产许可证有
3、效期满需要延期的，应当于期满前( )个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A.6B.2C.4D.35、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（ ）。A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题6、关于建筑节能的说法，正确的是（ ）。A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装
4、使用太阳能热水系统D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设7、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行（）。A. 初始注册B. 延续注册C. 变更注册D. 增项注册8、施工单位应当对管理人员和作业人员（ ）安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案A.每半年至少一次B.每季度至少一次C.每年至少一次D.每两年至少一次9、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理( )。A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续10、根
5、据注册建造师执业工程规模标准规定（试行）的规定，下列一般房屋建筑工程规模的表述中，属于大型工程项目的是（）。A. 西北黄金大厦高度达97米B. 天成大厦共有32层C. 东方机械厂主厂房单跨跨度达28米D. 蓝光俱乐部建筑面积达28000平方米 11、根据建设工程安全生产管理条例，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具( )。A.购货发票B.检测合格证明C.产品使用说明书D.相应的图片12、某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位( )。A. 无须承担保修责任B. 须承担保修责任C. 发包人支付费用后予以维修D. 维修事宜另行协
6、商13、下列建设工程项目管理人员中，可以以建造师名义进行执业的是（）。A. 甲公司工程项目管理员李某已经于去年通过建造师执业资格考试，成绩优良，只是尚未进行注册 B. 乙工程集团的王某，从事建设工程项目管理工作已逾十年，管理经验丰富，在当地颇有名气 C. 丙单位周某年富力强，毅然从原单位辞职，加盟一家开发公司从事管理工作，两年后，周某通过刻苦学习，通过建造师执业资格考试，并经依法注册 D. 丁路桥公司高级管理人员吴某，一直关注工程项目管理工作的理论研究，在业内具有较高的学术地位，并且参与建造师执业资格考试教材的编写工作、担任主编14、下列关于仓储合同特征的表述不正确的是( )。A仓储合同是实践
7、性合同B仓储合同的保管对象须为动产C仓储合同是双务合同D仓储合同是有偿合同15、根据生产安全事故报告和调查处理条例,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生（ ）起及时补报。A.60日B.50日C.40日D.30日16、根据招标投标法实施条例,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（ ）。A.约定部分投标人放弃投标或者中标B.投标文件相互混装C.投标文件载明的项目经理为同一人D.委托同一单位或个人办理投标事宜17、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（ ）。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对
8、方承担违约责任18、根据建筑工程施工许可管理办法，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是( )A.已经取得安全生产许可证B.办理了工程质量监督手续C.有满足施工需要的施工图纸D.已经取得规划许可证19、乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是( )。A.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲20、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施
9、工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。A.可变更可撤销B.效力待定C.无效D.有效21、某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申请（ ）企业。A.特级B.一级C.二级D.三级22、建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是（）。A. 工程招标B. 工程承包C. 纠纷诉讼D. 材料设备采购23、下列财产中可以设定抵押权的是（ ）。A.李某承包村里的一座自留山B.某大学宿舍楼C.某国有企业办公大楼D.被海关查封
10、的一批设备24、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是( )。A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记25、下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是( )。A. 当事人可以委托12人作为诉讼代理人B. 委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书C. 诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权D. 诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权26、下列主体中,属于法
11、人的是（ ）。A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某大学建筑学院D.某乡人民政府27、安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由（ ）对现场实施全过程监督。A.施工企业负责项目管理的技术负责人B.监理单位负责安全的工程师C.出租单位生产管理人员D.安装、拆卸单位的专业技术人员28、根据民法总则向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间( )。A.1年B.2年C.3年D.4年29、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（ ）。A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工从事高处、低温劳动C.应当对未成年工定期
12、进行健康检查D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动30、合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是（）条款。A. 违约责任B. 解决争议C. 价款或酬金D. 数量和质量 31、某建设工程施工合同签订于2008年3月2日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10日和2009年10月1日；后工程于2009年10月15日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A. 2010年4月1日B. 2010年10月1日C. 2010年4月15日D. 2010年10月15日32、关于抵押实现的说法，正确有是（ ）。.抵押物折价后，其价款超过债权数额
13、的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿33、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由( )编制。A.建设单位统一组织B.监理单位统一组织C.总承包单位统一组织D.总承包单位和分包单位各自34、发生下列（）情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。A. 主管部门发现企业不再具
14、备安全生产条件的B. 超越法定职权颁发安全生产许可证的C. 违反法定程序颁发安全生产许可证的D. 工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的35、关于建设单位安全责任的说法，正确的是( )。A.建设单位不得调整合同工期B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。36、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（ ）。A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加37、关于评标的说法，正确的是（ ）。A.评标委员会认为所以投标都不符合招标文件要求的，可以否决所以投标B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含有不明确的内容的，
